首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某项工程为石油设备安装工程,包括土建基础与设备安装,业主分别与土建施工单位和安装单位签订了承包合同,两个承建商都编制了相互协调的进度计划,进度计划也得到了监理工程师的批准,在履行合同过程中,实际上遇到不少问题,作为建造师应怎样处理? 问题: 在执行合同中
某项工程为石油设备安装工程,包括土建基础与设备安装,业主分别与土建施工单位和安装单位签订了承包合同,两个承建商都编制了相互协调的进度计划,进度计划也得到了监理工程师的批准,在履行合同过程中,实际上遇到不少问题,作为建造师应怎样处理? 问题: 在执行合同中
admin
2011-01-02
40
问题
某项工程为石油设备安装工程,包括土建基础与设备安装,业主分别与土建施工单位和安装单位签订了承包合同,两个承建商都编制了相互协调的进度计划,进度计划也得到了监理工程师的批准,在履行合同过程中,实际上遇到不少问题,作为建造师应怎样处理?
问题:
在执行合同中有以下一些问题,请指出如何处理?
1)在施工招标文件中,土建施工单位和安装单位按工期定额计划,工期为520天,但因与两承包单位分别签订的合同,总合同工期为551天,请问工期目标应为多少天?为什么?
2)施工合同中规定业主给两施工单位的图纸为各7套,但施工单位不够,提出再要两套图纸,施工图纸费用应由谁来支付?
3)在土建施工中,开挖基坑土方完成后,土建施工单位未按施工组织设计对基坑四周进行围栏防护,业主工程师代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤,由此发生的医疗费由谁支付?为什么?
4)安装施工中,由于工序搭接和赶工的原因,安装单位必须在夜间连续施工,并经业主同意批准,并办理了有关手续。按当地政府有关规定,在晚上11点以后一般不得施工,若有特殊情况,必须在晚上11点以后连续施工的,应给附近居民补贴,此项费用应由谁承担?
5)在安装过程中,由于业主供电线路发生事故,造成施工现场连续停电3天,停电后施工单位为了减少损失,工人尽量安排其他工作,但现场的用电设备(电焊机等)、电焊工、电工等按规定时间,就停工情况和经济损失提出索赔报告,要求索赔工期和费用,请问是否合理?
选项
答案
对于所述问题应作如下处理: 1)按照合同文件的解释顺序,合同条款与招标文件在内容上有矛盾时,应以合同条款为准,故工期目标应为551天。 2)合同规定业主供应图纸为7套,施工单位再要2套图纸,超出合同规定,故增加的图纸费用应由施工单位自行支付。 3)在基坑开挖后,在基坑四周设置安全围栏,按合同文件规定是施工单位的责任,未设安全围栏而发生人员摔伤事故,所花费的医疗费应由土建施工单位支付。 4)夜间施工已超出了正常的夜间施工范围,并已经业主批准同意,同时办理了有关手续后,应由业主承担有关费用。 5)由于业主的原因造成连续停电3天,在一周内超过了8小时,施工单位已按规定提出了索赔报告,要求索赔工期和费用是合理的,事实上造成了用电机械设备闲置及部分工人停工。由于一部分工人安排了其他工作,业主还应赔偿因改换工作引起的生产效率降低的费用。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8dzu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
根据水利工程施工项目招标投标有关规定,当投标人投标文件中出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,除招标文件另有约定外,以()为准,调整后的报价经投标人确认后产生约束力。
在循环式灌浆中,可以根据()判断岩层吸收水泥的情况。
下列关于砌体工程计量与支付的说法正确的是()。
淤地坝建设监理应当由同时具备()专业资质的监理单位承担。
根据《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》DL/T5207--2005,泄水建筑物下列()部位应采取防空蚀措施。
根据《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110--2013,混凝土浇筑过程中,模板的形状及位置与设计线的偏差不超过模板安装允许偏差绝对值的()倍。
在渗流作用下,非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象;或者黏性土土体发生隆起、断裂和浮动等现象,都称为()。
在野外常见的边坡变形破坏类型中,边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形现象,称为()。
为设备安装达到设计要求的水平度和标高,设置垫铁时应符合的要求是()。
随机试题
Wegotupearlythismorningand【56】alongwalkafterbreakfast.Wewalked【57】thebusinesssectionofthecity.Itoldyouyeste
急淋白血病应用COAP方案化疗后出现血尿,应首先考虑
不需在修复术前做相应治疗的疾病是
基金销售机构对基金投资人风险承受能力进行调查的方式包括()。Ⅰ.当面调查Ⅱ.信函调查Ⅲ.网络调查Ⅳ.对已有的客户信息进行分析
某市月最低工资标准为l000元,因此用人单位对下列劳动争议仲裁裁决不得提起诉讼的有()。
计算定积分∫-11(x2+sinx)dx=__________.
关于x的一元二次方程x2一=0有实根,其中a是实数,求a99+x99的值.
刷牙可以保持牙齿健康和口气清新,牙膏的主要原料是()。
20世纪后期,陕西凤雏村出土了刻有“凤"字的甲骨四片,这些“凤”字的形体大致相同,均为头上带有象征神权或王权的抽象化了的毛角的短尾鸟。东汉许慎《说文解字》云:“鸑鷟,凤属,神鸟也。……江中有鸑鷟,似凫而大,赤目。”据此,古代传说中鸣于岐山、兆示周王朝兴起的
下列关于基类和派生类关系的叙述中,正确的是()。
最新回复
(
0
)