首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。合同工期为25天,工期每提前1天奖励3 000元,每拖后1天罚款5 000元。乙方在开工前及时
背景资料: 某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。合同工期为25天,工期每提前1天奖励3 000元,每拖后1天罚款5 000元。乙方在开工前及时
admin
2017-10-25
34
问题
背景资料:
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。合同工期为25天,工期每提前1天奖励3 000元,每拖后1天罚款5 000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划(见下图,单位:天),并得到甲方代表的批准。
工程施工中发生如下几项事件:
事件一:因甲方提供电源故障造成施工现场停电,使工作A和工作B的工效降低,作业时间分别拖延2天和1天;多用人工8个和10个工日;工作A租赁的1台施工机械每台每天租赁费为560元,工作B的1台自有机械每天折旧费280元。
事件二:为保证施工质量,乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大,增加工程量16m
3
,该工作全费用单价为87元/m
3
,作业时间增加2天。
事件三:因设计变更,工作E的工程量由300m
3
增至360m
3
,该工作原全费用单价为65元/m
3
,经协商调整全费用单价为58元/m
3
。
事件四:鉴于该工程工期较紧,经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施,使这两项工作作业时间均缩短了2天,该两项加快施工的技术组织措施费分别为2 000元、2 500元。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问题:
人工工日单价为25元/工日,管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少?
选项
答案
(1)事件一: ①人工费补偿=(8+10)×25=450(元)。 ②机械费补偿=2×560+1×280=1 400(元)。 (2)事件三: ①按原单价结算的工程量=300×(1+10%)=330(m
3
)。 ②按新单价结算的工程量=360—330=30(m
3
)。 ③结算价=30×65+30×58=3 690(元)。 (3)合计追加工程款总额=人工费补偿+机械费补偿+结算价+工期提前奖励款=450+1 400+3 690+9 000=14 540(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8oJw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
根据国家相关规定,安全标识的颜色有( )。
机电安装工程中,砌筑材料的使用要求有( )。
变压器按照绕组数目可分为哪几类?该变压器是否应吊芯检查?说明理由。在三相异步电动机经电气试验发现质量可疑时,应该如何进行进一步检查?
某机电安装工程项目,业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业,双方签订了机电安装工程施工总承包合同,施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业,将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件;事件一:由于业主供应的工程材料延误,使
机电安装工程施工中常用的焊接方法有哪些?质量事故调查组织机构由哪些人员组成?
按LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表为A施工单位项目部绘出安装进度双代号网络计划图。分析影响工期的关键工作是哪几个?总工期需多少天?
下列选项中关于强制检定的管理特点的说法正确的有()。
按照热力特性,汽轮机可以划分为()。
某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示,该计划满足合同工期100d的要求。在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一个塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用),必须顺序施工,使用的先后顺序不
工程自动喷水灭火系统的管子应用()连接。关于火灾自动报警系统施工技术要点,说法正确的是()。
随机试题
我国的所有制结构改革,把坚持公有制主体地位作为前提和根本出发点,这是因为()
糖尿病酮症酸中毒患者一般不适宜用()。
王某和李某婚后长期不和,诉至法院要求离婚,法院审理后认为两人感情确已破裂,于是作出了准予离婚的判决,现问此判决性质上属于:()
(2005年)波长为λ的单色平行光垂直入射到一狭缝上,若第一级暗纹的位置对应衍射角为θ=±π/6,则缝宽的大小为()。
进口特定产品成套散件或零部件每套价格总额达到同型号产品整机价格的()即视为整机进口,并按整机进口办理有关进口手续。
《中华人民共和国海关对报关员记分考核管理办法》自2005年1月1日起施行,海关对报关员的记分考核管理从性质讲也是对报关员的一种行政处罚,从而规范报关员的报关行为,提高报关质量。()
党的十八大报告指出,要坚持中国特色反腐倡廉渠道,坚持标本兼治,综合治理,惩防并举,注重预防方针,做到干部清正,政府清廉,政治清明。党坚定不移地反腐目的在于()。
LackofOxygenDelayedtheRiseofAnimalsonEarthScientistshavelongspeculatedastowhyanimalspeciesdidn’tflourish
Droughtisaslowemergency.Itdoesnotswoopdownoutoftheskieslikeatornadoorpulltheearthapartlikeanearthquake.
Amovingcompanychargesaflatrateof$550forloadingitstrucksandanadditional$20per1/5mileformoveswithinthecity
最新回复
(
0
)