首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲
admin
2009-06-15
61
问题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表3-1中所列标准补偿;
表3-1 设备闲置补偿标准表机械名称 台班单价(元/台班) 补偿标准
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件。
事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经监理工程师批准)。
施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3天。
事件3;施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误 8天。
事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误5天。
事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,需进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。
上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
1.分析以上各事件中造价i程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?
2.对于工程施工中发生的工程变更,造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
3.造价工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?
选项
答案
1.事件1不应该批准。 这是施工单位应该预料到的(属施工单位的责任)。 事件2不应该批准。 施工单位为确保安全,自行调整施工方案(属施工单位的责任)。 事件3应该批准。 这是由于土建施工图纸中错误造成的(属建设单位的责任)。 事件4应该批准。 是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的(属建设单位的责任)。 事件5应该批准。 由于建设单位设计变更造成的(属建设单位的责任)。 2.变更价款的确定原则为: (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款; (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款; (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经造价工程师确认后执行;如不被造价工程师确认,双方应首先通过协商确定变更工程价款:当双方不能通过协商确定变更工程价款时,按合同争议的处理方法解决。 3.(1)造价工程师应批准的索赔金额 事件3:返工费用:20000元 事件4:机械台班费:(1060×60%+318×40%+468×50%)×5=4961(元) 人工费:86×18=1548(元) 事件5:应给施工单位补偿: 直接费:18000+2000=20000(元) 间接费:20000×10%=2000(元) 利润:(20000+2000)×5%=1100(元) 税金:(20000+2000+1100)×3.41%=787.71(元) 应补偿:20000+2000+1100+787.71=23887.71(元) 或:(18000+2000)×(1+10%)×(1+5%)×(1+3.41%)=23887.71(元) 合计:20000+4961+1548+23887.71=50396.71(元) (2)造价工程师应批准的工程延期 事件3:延期8天 事件4:延期5天 合计:延期13天
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8sI5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,建设经过已有的噪声敏感建筑物集中区域的高速公路和城市高架、轻轨道路,有可能造成环境噪声污染的,应当设置()或者采取其他有效的控制环境噪声污染的措施。
依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,因抢修、抢险作业和生产工艺上要求或者特殊需要必须夜间建筑施工作业的,必须()附近居民。
《建设项目环境影响评价资质管理办法》规定:环境影响评价资质证书在全国范围内使用,有效期为()年。
《中华人民共和国环境影响评价法》规定:接受委托为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构,按照资质证书规定的(),从事环境影响评价服务,并对评价结论负责。
下列关于建设项目环境影响评价工作的机构及其环境影响评价技术人员的行为准则,说法正确的有()。
下列环保法律法规属于由国务院制定并公布或者经国务院批准而由有关主管部门公布的关于环境保护的规范性文件是()。
据《“十二五”节能减排综合性工作方案》,“十二五”期间,加强重点区域、重点行业和重点企业重金属污染防治,以()为重点开展重金属污染治理与修复试点示。
《中华人民共和国环境保护法》规定:建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评价,规定防治措施,经项目主管部门()并依照规定的程序报环境保护行政主管部门批准。
拟建于某自然保护区内的索道建设项目的建设单位,按照相关规定,建设单位应当在()向公众公告环境影响评价的工作程序和主要工作内容。
环境标准是环境法体系中一个特殊而又不可缺少的部分。作为环境保护法律法规体系的有机组成部分的各项环境标准,在配合环境保护法实施过程中,各自具有不同的法律意义。
随机试题
统计数据表明,温度超过规定范围时,每升高10℃,计算机的可靠性下降___________。()
中性粒细胞增多最常见的原因是
女性,1岁,腹泻2月余,患儿近2个月来,泄泻不止,食入即泻,粪质清稀,完谷不化,有时脱肛,形寒肢冷,面色白,精神萎靡,寐时露睛,舌淡苔白,脉象微细。治法是
建设方案设计应处于投资项目()。
按照贷款风险程度的不同,贷款可分为()。
小学中年级儿童的概括能力主要处于()。
凡是涉及重大方针、政策、法律问题时,都要及时向党委请示报告,经党委审核批准,并在党委监督下贯彻执行,这体现了党对公安工作领导的()。
Wouldyouliketoliveinabigcityorsmalltown?Asurveywith2,004respondentshasrevealedonly35.5percentofthosesur
“是就是,不是就不是,除此以外,都是鬼话。”这是
单击“窗口”菜单底部列出的文档名称之一是()。A.打开该文档B.把该文档窗口置为当前窗口C.新建一个窗口来编辑该文档D.关闭该文档
最新回复
(
0
)