某机电安装工程项目分为A、B、C三个单项工程,经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定: 1.A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于

admin2012-09-27  28

问题 某机电安装工程项目分为A、B、C三个单项工程,经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定:
   1.A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成,承包范围内待实施的工程虽性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。合同条款中规定:
   (1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
   (2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。
   (3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
   2.B工程合同额为9000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实施过程中,出现了下列情况:
   (1)工程开工后,从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此,承包商向业主发出要求付款通知,并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求,其数额从监理工程师计量签字后第11天起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由,拒绝支付。为此,承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工,并要求业主承担违约责任。
   (2)工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工,该项目属于指令停工项目。因此,业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。
   (3)复工后在工程后期,工地遭遇当地百年以来最大的台风,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了两个月。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工责任。  
   3.C工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算,工期为550天。但在施工合同中,开工日期为1997年12月15日,竣工日期为1999年7月20日,日历天数为581天。
  问题
   1. A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当?合同条款中有哪些不妥之处?
   2.B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理?
   3.C单项工程合同的合同工期应为多少天?
   4.合同变更价款的原则与程序包括哪些内容?合同争议如何解决?

选项

答案1.A单项工程采用总价合同形式不恰当。因为项目工程量难以确定,双方风险较大。 合同条款中的不妥之处是:第(2)条中供“乙方参考使用”提法不当,应改正为“保证资料 (数据)真实、准确,作为乙方现场施工的依据”。第(3)条不妥,不允许分包单位再次分包。 2.业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款,应承担金钱债务及违约责任,承包商提出要求付款并计入利息是合理的,但除专门规定外,通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第15天(即14天后)起计算,而不应是承包商所提出的第11天起算。另外,业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付,不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定,是不能接受的。 由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工,造成合同的执行暂时中止,属于法律上、事实上不能履约的除外责任,这不属于业主违约和单方面中止合同,故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。 承包商因遭遇不可抗力被迫停工,根据《合同法》的规定,业主可以不承担工期拖延的经济责任,业主应当给予工期顺延,但不补偿费用。 3.按照合同文件的解释顺序,协议条款与招标文件在内容上有矛盾时,应以协议条款为准,应认定工期目标为581天。 4.(1)变更合同价款的调整按下列原则和方法进行: 1)合同中已有适用于变更工程单价的,按合同已有的单价计算和变更合同价款; 2)合同中只有类似于变更工程的单价,可参照它来确定变更价格和变更合同价款; 3)合同中没有上述单价时,由承包方提出相应价格,经监理工程师确认后执行。 (2)确定变更价款的程序: 1)变更发生后的14天内,承包方应提出变更价款报告,经监理工程师确认后,调整合同价; 2)若变更发生后14天内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更; 3)监理工程师收到变更价款报告日起14天内应对其予以确认;若无正当理由不确认时,自收到报告时算起14天后该报告自动生效。 (3)合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决: 1)协商和解; 2)有关部门调解; 3)按合同约定的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁; 4)向有管辖权的法院起诉。

解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8wXw777K
0

最新回复(0)