首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、 D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了如图3-1所示的网络进度计划。
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、 D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了如图3-1所示的网络进度计划。
admin
2010-03-16
48
问题
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、 D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了如图3-1所示的网络进度计划。
图3-1 网络进度计划(单位:天)
该工程施工过程中发生了以下事件。
事件1:基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使工作A延误7天。
事件2:B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使工作B延误 15天。
事件3:甲建筑公司因人员与机械调配问题造成工作C增加工作时间5天,窝工损失2万元。
事件4:乙安装公司进行设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题
1.施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位 6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?
3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9m。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少? (注:计算结果保留一位小数)
选项
答案
1.对索赔要求的判定如下。 (1) 业主钢筋混凝土预制桩供应不及时,造成工作A延误,因工作A是关键工作,业主应给甲公司补偿工期和相应费用。 业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。 (2) 因设计图纸错误导致甲公司返工处理,由于工作B是非关键工作,因为已经对工作 A补偿工期,工作B延误的15天在其总时差范围以内,故不给予甲公司工期补偿,但应给甲公司补偿相应的费用。 因对乙公司不造成影响,故不应给乙公司工期和费用补偿。 (3) 由于甲公司原因使工作C延长,不给予甲公司工期和费用补偿。 因未对乙公司造成影响,业主不对乙公司补偿。 (4) 由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。 由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。 2.工期和费用补偿的计算如下。 (1) 甲公司应得到工期补偿如下。 事件1:业主预制桩供应不及时补偿工期7天; 事件4:因安装公司原因给甲公司造成工期延误,应补偿5天。 工期补偿合计12天。 甲公司应得到费用补偿如下。 事件1:7×6000=4.2万元 事件2:5.0万元 事件4:5×6000=3.0万元 费用补偿合计12.2万元。 (2) 因业主预制桩供应不及时,乙公司应得到工期补偿7天。 乙公司应得到费用补偿如下。 事件1补偿:7×6000=4.2万元 事件4罚款:5×6000=3.0万元 费用补偿合计4.2-3.0=1.2万元 3.工程价款的计算如下。 桩购置费:800×950=76万元 桩基础工程合同价款:800×9×180=129.6万元 甲公司桩基础施工应得工程价款:129.6-76=53.6万元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/94v5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方是主要过错方,应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。
对方对合同的解除有争议的,可以()。
关于合同变更下列说法错误的是()。
合同履行方式不明确的应按()履行。
A公司欠银行贷款200万元,现该公司将一部分资产分离出去,另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题,存在以下意见,其中正确的是()。
建筑工程合同如果无效,一般应采取()。
要约邀请不是合同成立过程中的必经过程,下列属于要约邀请的是()。
在建设工程的过程中,最常用的担保方式是()。
工程进度款的支付方式不包括()。
随机试题
网络操作系统有三种类型,分别是集中式、( )和对等式。
企业在缴纳所得税前允许扣除的项目是()
急性白血病患者的出血多数是因为
A.具有升华性B.具有熔化性C.易发生冻结D.具有吸附性E.具有吸湿性
下列关于行政处罚的说法正确的是?
间接就业效果指标的计算公式,正确表达的是()。
我国合同法规定,当事人在合同中既约定了违约金又约定了定金的,一方违约时,另一方()。
极限=__________.
设系统中有R类资源m个,现有n个进程互斥使用。若每个进程对R资源的最大需求为w,那么当m、n、w取下表的值时,对于下表中的a~e五种情况,(21)两种情况可能会发生死锁。对于这两种情况,若将(22),则不会发生死锁。
Thespeakermakesanannouncementabouttheafternoon______.
最新回复
(
0
)