某承包商承建一基础设施项目，其施工网络进度计划如图3．1所示。工程实施到第5个月月末检查时，A2工作刚好完成，B1工作已进行1个月。在施工过程中发生如下事件：事件1：A1工作施工半个月后发现业主提供的地质资料不准确，经与业主

admin2019-08-19 50

问题某承包商承建一基础设施项目，其施工网络进度计划如图3．1所示。

工程实施到第5个月月末检查时，A₂工作刚好完成，B₁工作已进行1个月。
在施工过程中发生如下事件：
事件1：A₁工作施工半个月后发现业主提供的地质资料不准确，经与业主、设计单位协商确认，将原设计进行变更，设计变更后工程量没有增加，但承包商提出以下索赔：设计变更使A₁工作的施工时间增加1个月，故要求将原合同工期延长1个月。
事件2：工程施工到第6个月，遭受飓风袭击，造成了相应的损失，承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔，经业主工程师审核后的内容如下：①部分已建工程遭受不同程度的破坏，费用损失为30万元。②在施工现场，承包商用于施工的机械受到损坏，造成损失5万元；用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏，造成损失1万元。③由于现场停工造成机械台班损失3万元，人工窝工费2万元。④施工现场承包商使用的临时设施损坏，造成损失1．5万元；业主使用的临时用房损坏，修复费用为1万元。⑤因灾害造成施工现场停工0．5个月，索赔工期为0．5个月。⑥灾后清理施工现场，恢复施工需费用的3万元。
事件3：A₃工作的施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场，致使该工作延长1．5个月，发生人员窝工和机械闲置费用为4万元(有签证)。
问题：
分别指出事件1中承包商的索赔是否成立，并说明理由。

选项

答案工期索赔成立，因提供的地质资料不准确属于业主的责任，且A₁工作是关键工作。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9875777K

本试题收录于：建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

在项目的实施过程中,根据实际完成目标情况的程度,可分别按下列方式进行控制()。

如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告中总投资估算的10%以上，应当重新()。

在实践中往往把(　　)阶段作为投资控制的重要阶段。

监理企业在有条件的情况下，除了强化企业自身管理外，还要注重风险管理，实行监理(　　)制度，适当转移责任风险。

建设工程目标分解最基本的方式是按(　　)分解。

审查“施工组织设计”是我们监理机构一种(　　)手段。

“欲速则不达”体现了建设工程质量目标与进度目标的(　　)关系。

建设工程监理的中心目的是()。

下列监理文件档案资料中，应当由建设单位和监理单位长期保存并送城建档案管理部门保存的是(　　)。

在采用非代理型CM模式时，业主对工程费用不能直接控制，为了保全CM单位加强费用控制工作，业主往往要求CM单位事先确定GMP价，以下对GMP的叙述中，正确的是(　　)。

在电子商务的运作过程中，电子商务网站推广属于()阶段的工作。

在操作立式车床时，应()。

上消化道出血粪便隐血试验阳性最少出血量为

高压变压器的容量一般按最大额定容量的多少设计

民事诉讼法规定，人民法院按照审判监督程序提审的案件，如果原生效判决是第一审判决的，应如何进行审理?()

设备及其连接件进行严密性耐压试验时，试验压力为(　　)实用额定工作压力。

企业发生的下列事项中，影响“投资收益”的是()。

根据调查报告的作用和内容，可将其分为()。

下列对IEEE802．11协议的描述中，错误的是()。

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

在项目的实施过程中,根据实际完成目标情况的程度,可分别按下列方式进行控制()。

如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告中总投资估算的10%以上，应当重新()。

在实践中往往把( )阶段作为投资控制的重要阶段。

监理企业在有条件的情况下，除了强化企业自身管理外，还要注重风险管理，实行监理( )制度，适当转移责任风险。

建设工程目标分解最基本的方式是按( )分解。

审查“施工组织设计”是我们监理机构一种( )手段。

“欲速则不达”体现了建设工程质量目标与进度目标的( )关系。

建设工程监理的中心目的是()。

下列监理文件档案资料中，应当由建设单位和监理单位长期保存并送城建档案管理部门保存的是( )。

在采用非代理型CM模式时，业主对工程费用不能直接控制，为了保全CM单位加强费用控制工作，业主往往要求CM单位事先确定GMP价，以下对GMP的叙述中，正确的是( )。

在电子商务的运作过程中，电子商务网站推广属于()阶段的工作。

在操作立式车床时，应()。

上消化道出血粪便隐血试验阳性最少出血量为

高压变压器的容量一般按最大额定容量的多少设计

民事诉讼法规定，人民法院按照审判监督程序提审的案件，如果原生效判决是第一审判决的，应如何进行审理?()

设备及其连接件进行严密性耐压试验时，试验压力为( )实用额定工作压力。

企业发生的下列事项中，影响“投资收益”的是()。

根据调查报告的作用和内容，可将其分为()。

下列对IEEE802．11协议的描述中，错误的是()。

在实践中往往把(　　)阶段作为投资控制的重要阶段。

监理企业在有条件的情况下，除了强化企业自身管理外，还要注重风险管理，实行监理(　　)制度，适当转移责任风险。

建设工程目标分解最基本的方式是按(　　)分解。

审查“施工组织设计”是我们监理机构一种(　　)手段。

“欲速则不达”体现了建设工程质量目标与进度目标的(　　)关系。

下列监理文件档案资料中，应当由建设单位和监理单位长期保存并送城建档案管理部门保存的是(　　)。

在采用非代理型CM模式时，业主对工程费用不能直接控制，为了保全CM单位加强费用控制工作，业主往往要求CM单位事先确定GMP价，以下对GMP的叙述中，正确的是(　　)。

设备及其连接件进行严密性耐压试验时，试验压力为(　　)实用额定工作压力。