首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景材料 某实行监理的工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月): 施工过程中发生下列事件:
背景材料 某实行监理的工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月): 施工过程中发生下列事件:
admin
2016-01-11
94
问题
背景材料
某实行监理的工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月):
施工过程中发生下列事件:
【事件一】开工后,建设单位提出工程变更,致使工作E的持续时间延长2个月,吊装机械闲置30台班。
【事件二】工作G开始后,受当地百年一遇洪水影响,该工作停工1个月,吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。
【事件三】工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下,就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前,发现设备的部分部件损坏,调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月,发生费用1.6万元。对此,建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
【事件四】工作K开始之前,建设单位又提出工程变更,致使该工作提前2个月完成,因此,建设单位提出要将原合同工期缩短2个月,项目监理机构认为不妥。
问题:
指出事件三中建设单位的不妥之处,说明理由。项目监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题?说明理由。
选项
答案
事件三中建设单位的不妥之处:在没有通知施工单位共同清点的情况下,将其采购的设备存放在施工现场。 理由:建设单位在其所供应的材料设备到货前24h应以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。双方共同清点接收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。 项目监理机构应同意给予施工单位补偿费用1.6万元,并延长工期1个月。 理由:建设单位采购的材料设备在未通知施工单位进行验收就存放于施工现场,由此发生的损坏丢失由发包人负责,而且工作I为关键工作。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/98Aw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
隧道洞内施工测量时,供导坑延伸和掘进用的临时点可用()标定。
某工程要挖一条海底隧道,下列哪种方法最为合适()
分项工程的评分值满分为100分,按实测项目采用()计算。
符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾,可做( )公路的基层。
高速公路、一级公路、二级公路及有抗(盐)冻要求的三、四级公路混凝土路面使用的砂应不低于()。
一般适用于工序繁多、工程量大而又集中的大型构筑物施工的组织方法是()。
在灌注桩的清孔施工中,适用于各种钻孔方法的灌注桩,清孔较为彻底的方法是()。
对水泥混凝土路面断板治理时,对于轻微断裂、裂缝无剥落或轻微剥落,裂缝宽度小于3mm的断板,宜采用()的方法。
关于钢筋混凝结构构造裂缝防治措施的说法,错误的是()。
随机试题
________就是使某种结果变得有吸引力的一种心理状态,是指人们对某种目标的渴求。
正确处理人民内部矛盾的总方针是用()解决人民内部矛盾。
桑叶和菊花功效的共同点是
胁痛的病理性质是
一审法院对证据的审核认定方式是否正确?为什么?如果A市医院以有新证据为由向二审法院提出再审申请,二审法院是否应当再审?
成本加酬金合同类型中,有利于控制工程投资,并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本的合同类型是()。
路面必须满足设计年限的使用需要,具有足够()破坏和塑性变形的能力。
根据以下表格。回答121~125题。总体上说,在我国的各IT分行业中,2004年外资企业控制程度较低的是()。
关于计算机技术指标的描述中,正确的是()。
A、Gotobedat3a.m.B、Gotobedasusual.C、Getupat10a.m.D、Wakeupnaturally.A盖茜博士建议有睡眠问题的人在自己计划睡觉的时间就寝,句(5—1)中男士提到自己在
最新回复
(
0
)