首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某二级公路的主要工序如下表所示。 施工单位编制了如下图所示的网络计划。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:由于施工单位设备故障,导致工作C中断4 d。 事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致工作D晚开工15 d。 事件三:由于图纸晚到,导
【背景资料】 某二级公路的主要工序如下表所示。 施工单位编制了如下图所示的网络计划。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:由于施工单位设备故障,导致工作C中断4 d。 事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致工作D晚开工15 d。 事件三:由于图纸晚到,导
admin
2022-04-21
69
问题
【背景资料】
某二级公路的主要工序如下表所示。
施工单位编制了如下图所示的网络计划。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:由于施工单位设备故障,导致工作C中断4 d。
事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致工作D晚开工15 d。
事件三:由于图纸晚到,导致工作E停工10 d。
针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/d,利润损失费为人民币0.2万元/d。
计算可索赔的费用。
选项
答案
可索赔的费用=10×(1.5+0.2)=17(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9WVw777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库二级建造师分类
0
公路工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
计算矢高是从拱顶截面()。
视线诱导设施主要包括分合流标志、线形诱导标、()等。
下列交通安全的设施中不起诱导视线作用的是()。
无机结合料稳定基层接缝和调头处的处理,以下()施工要求是正确的。
浅埋地段的地质条件很差时,宜采用()等辅助方法施工。
当桥梁总体风险评估等级达到()级及以上时,需将其中高风险的施工作业流动做专项风险评估。
可以采用植树防护的路段有()。
在东北某公路路基工程中发现一路段位于过分潮湿地段,为防止病害需铺筑浆砌片石护坡,在铺筑施工前必须采取()。
在施工实施阶段成本管理中,可以运用()等方法,有效地控制工程成本。
进行工期和成本的同步控制的方法是()。
随机试题
Wehaverevisedtheproject______therecentdevelopments.
关于头期胃液分泌的叙述,正确的是
利多卡因一次最大用量为()
A.十二经脉B.十五络脉C.十二经别D.十二经筋E.十二皮部经络系统中,从十二正经中离入出合的是
关于子宫韧带的解剖,正确的是()
甲是一个自然人,乙是一家公司,甲乙发生民事纠纷经法院作出生效判决后,乙拒绝履行,则甲向人民法院申请执行的期限为()。
(2014年真题)成立涉外著作权代理机构,必须()。
毛泽东的诗词思想和艺术性都很高,能给人以深刻的启示,有些诗词至今脍炙人口。根据《沁园春.长沙》举行了“毛泽东诗词朗诵会”主题活动,现在请你为主持人写一段结束语,来结束这次朗诵会。要求:①要引用毛泽东的诗词;②语言连贯且富有激情;③不少于50字。
文物价值观具有相对的稳定性和持久性,但也会随着社会环境、个人人生观、世界观的改变而发生变化。由于社会地位、文化差异、利益关系等原因,使得人们的文物价值观在不同的时间、地点、场合都会表现出很大的不同。政府的文物价值观可能取决于决策人员,文物工作者的文物价值观
在计算机中,既可作为输入设备又可作为输出设备的是
最新回复
(
0
)