首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
本题为案例分析题,要求分析合理,结论正确;有计算要求的,应简要写出计算过程。 1. 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5 00
本题为案例分析题,要求分析合理,结论正确;有计算要求的,应简要写出计算过程。 1. 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5 00
admin
2010-03-16
70
问题
本题为案例分析题,要求分析合理,结论正确;有计算要求的,应简要写出计算过程。
1. 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5 000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图6-2),并得到甲方代表的同意。
实际施工过程中发生了如下几项事件。
事件1:在房屋基槽开挖后,发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示,乙方配合地质复查,配合用工为10个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加工程费用4万元,因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天,人工窝工15个工日。
事件2:在发射塔基础施工时,因发射塔坐落位置的设计尺寸不当,甲方代表要求修改设计,拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元,发射塔基础施工延长2天。
事件3:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,房屋主体施工延长2天。
事件4:在敷设电缆时,因乙方购买的电缆质量不合格,甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天,材料损失费1.2万元。
事件5:鉴于该工程工期较紧,乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施,使房屋装修施工缩短3天,该项技术措施费为0.9万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
问题
假设工程所在地人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元/工日,间接费、利润等均不予补偿。则在该工程中,乙方可得到的合理的费用补偿有哪几项?费用补偿额为多少元?
选项
答案
合理的费用补偿如下。 (1)事件1 1)增加人工费:10×30=300元 2)窝工费:15×18=270元 3)增加工程费用:40 000元 事件1合计应得到的费用补偿:300+270+40 000=40 570(元) (2)事件2 增加工程费用:15 000元 提前工期奖:1×5 000=5 000元 (注:实际合同工期为41天,而实际工期为40天) 合计费用补偿:40 570+15 000+5 000=60 570元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9dv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
建设工程委托监理合同的专用条件是对标准条件的()。
委托监理的工作范围的确定通常考虑的因素有()。
下列关于监理招标的特点正确的是()。
正是因为(),导致设备监理工程师在索赔中地位具有多位性。
通常设备监理工程师可以以()为理由,反驳承包商的索赔。
设备工程合同索赔的构成条件有()。
设备委托监理合同按合同内容进行分类分为()。
监理人员未按合同履行()并给委托人造成损失的,监理人应进行相应的赔偿。
设备工程项目由多方投资的,其投资实体是()。
随机试题
前苏联教育家马卡连柯提出的“平行教育影响”的德育原则是指
1787年美国宪法
E公司总部位于北京,其经营范围涉及多个领域,主要有保健品、白酒、室内设计装修和生态旅游四个业务单元。随着社会进步和经济发展,人类对自身的健康日益关注。上世纪90年代以来,全球居民的健康消费逐年攀升,对营养保健品的需求十分旺盛。在按国际标准划分的15类国际化
我国人民法院审理民事案件的一般地域管辖法院是()。
在确定涉及补价的交易是否为非货币性资产交换时,支付补价的企业,应当按照支付的补价占()的比例低于25%确定。
在人生实践中会遇到各种各样的矛盾和困难,人生态度应当是
设A=,矩阵X满足AXA—ABA=XA—AB,求X3。
流按照数据类型的不同,可以分为【】和字符流。
Throughoutthe19thcenturyandintothe20th,citizensoftheUnitedStatesmaintainedabiasagainstbigcities.Mostlivedon
Youwillhearanotherfiveshortrecordings.Foreachrecording,decidewhatthejobappliedforis.Writeoneletter(A-
最新回复
(
0
)