首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位(以下称乙方)与某建设单位(以下称甲方)签订一项工程施工合同,工程未投保。该项目在施工过程中,遭遇罕见洪水袭击,造成很大损失。在事件发生后,乙方在规定时间内按照规定程序提出索赔要求、索赔报告以及相关资料,索赔报告内容如下。 (1) 遭受罕见
某施工单位(以下称乙方)与某建设单位(以下称甲方)签订一项工程施工合同,工程未投保。该项目在施工过程中,遭遇罕见洪水袭击,造成很大损失。在事件发生后,乙方在规定时间内按照规定程序提出索赔要求、索赔报告以及相关资料,索赔报告内容如下。 (1) 遭受罕见
admin
2010-01-11
81
问题
某施工单位(以下称乙方)与某建设单位(以下称甲方)签订一项工程施工合同,工程未投保。该项目在施工过程中,遭遇罕见洪水袭击,造成很大损失。在事件发生后,乙方在规定时间内按照规定程序提出索赔要求、索赔报告以及相关资料,索赔报告内容如下。
(1) 遭受罕见洪水袭击的风险不应由乙方承担,而应由甲方承担;
(2) 洪水造成乙方人员伤亡,丧葬费用、医疗费用以及各项补偿共计27.82万元,应由甲方承担;
(3) 乙方的施工机械受损共计6.5万元,应由甲方承担;
(4) 乙方现场停工损失共计3.4万元,应由甲方承担;
(5) 在建工程的已完工部分的损失共计人民币37.45万元,修复或重建的费用应由甲方全部承担;
(6) 现场清理费用共计2.7万元,应由甲方承担;
(7) 现场停工11天,工期应顺延11天。
[问题]
1.简述我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序。
2.因不可抗力发生的风险承担的原则有哪些?
3.乙方的索赔要求哪些成立,哪些不成立?应如何处理?(请逐条回答)
选项
答案
1.我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序如下。 ① 索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知; ② 发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料; ③ 监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据; ④ 监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可; ⑤ 当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。 2.因不可抗力发生的风险承担的原则如下。 ① 工程本身的损害由甲方承担; ② 人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用; ③ 造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失,由乙方承担; ④ 所需清理修复工作的责任与费用的承担,双方协商解决; ⑤ 工期给予顺延。 3.对乙方索赔要求的认定和处理如下。 第(1)项索赔要求不成立。因不可抗力造成的费用可细分为几种情形,分别按照不可抗力风险承担责任的原则进行处理,并非一概由甲方承担;由此造成的工期延误,应给予顺延。 第(2)项索赔要求不成立。因不可抗力造成乙方人员伤亡的责任和费用27.82万元应由其自己承担。 第(3)项索赔要求不成立。因不可抗力造成乙方机械、设备的损坏费用6.5万元应由其自己承担。 第(4)项索赔要求不成立。因不可抗力造成乙方停工损失共计3.4万元,应由其自己承担。 第(5)项索赔要求成立。工程本身的损害由所有人,即甲方承担,因工程修复、重建而需要的37.45万元应由甲方支付。 第(6)项索赔要求由甲乙双方协商解决。 第(7)项索赔要求成立。甲方应给予乙方11天的工期顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9ev5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
项目实施阶段,()为业主方管理水平的风险因素。
设备监理工程师预防、减少索赔的管理措施主要包括()。
通常设备监理工程师反驳承包商的索赔的理由主要包括()。
关于委托人的义务的说法不正确的是()。
办理土地征用、拆迁补偿、平整安装调试场地等工作,使安装调试场地具备安装调试条件,并在开工后继续解决遗留问题,发包人应()。
设备()不包含设备中体现的知识产权。
选择安装设备采购合同类型时,应考虑的因素有()。
()属于设备承揽合同管理应注意解决的问题。
在FIDIC“黄皮书”以及ICE编制的合同文件中,都将设备监理工程监理人员分为()。
在收到履约证书后()天内,承包商应向工程师提交按其批准的格式编制的最终报表草案一式六份,并附证明文件。
随机试题
Theeducatorandscholar______fromShanghai.
对系统性红斑狼疮的诊断最特异的检查项目是
引起红细胞病理性绝对性增多的疾病是
锅炉蒸发表面汽水共同升起,产生大量泡沫并卜下波动翻腾的现象,叫()。
出口国家重点保护的野生动植物及产品或者我国参加的国际公约所限制进出口的野生动植物及产品以及含有野生动植物成分的产品,必须经中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室核准,并取得其核发的(),进出口单位凭此向海关报验。
下列关于我国封闭式基金交易规则的说法,正确的是()。
下列关于因素分析法的表述中,不正确的是()。
在税收法律关系中权利主体双方法律地位平等,但是由于主体双方是行政管理者与被管理者的关系,所以双方的权利与义务不对等,这是税收法律关系的一个重要特征。()
依法享有对直辖市中级人民法院院长任免权的机关是()。
某集团有A和B两个公司,A公司全年的销售任务是B公司的1.2倍。前三季度B公司的销售业绩是A公司的1.2倍,如果照前三季度的平均销售业绩,B公司到年底正好能完成销售任务。问如果A公司希望完成全年的销售任务,第四季度的销售业绩需要达到前三季度平均销售业绩的多
最新回复
(
0
)