某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元／工日，窝工补贴为100元／工日，不考虑其他因素。根据《标

admin2017-03-06 82

问题某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元／工日，窝工补贴为100元／工日，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件))(2007年版)通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是( )。

选项 A、3天，6000元
B、1天，3000元
C、3天，4000元
D、1天，4000元

答案C

解析承包人的索赔事件及可补偿内容：(1)异常恶劣气候条件导致工期延误只能索赔工期2天；(2)施工中遇到不利地质条件可索赔工期和费用，因此可索赔工期1天，索赔费用：10×100+15×200=4000元。因此施工企业可向业主索赔工期3天，索赔费用4000元。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9x9w777K

本试题收录于：建设工程计价题库一级造价工程师分类

建设工程计价

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程计价

一级造价工程师

路基填土施工时应特别注意()。【2015年真题】

安装玻璃幕墙的玻璃时，不直接将玻璃坐落到金属下框上，应在金属框内垫上氯丁橡胶之类的材料，这是为了()。【2004年真题】

根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》GB50854—2013，关于现浇混凝土柱高计算，说法正确的是()。【2016年真题】

关于砖墙墙体防潮层设置位置的说法，正确的是()。【2012年真题】

根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T50353—2013，关于大型体育场看台下部设计利用部位建筑面积计算，说法正确的是()。【2016年真题】

根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T50353—2013，下列内容中，应计算建筑面积的是()。【2009年真题】

根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T503532013，有永久性顶盖无围护结构的按其结构底板水平面积1／2计算建筑面积的是()。【2010年真题】

相邻建筑物之间层高超过2．2m有围护结构的架空走廊建筑面积计算，正确的说法是()。【2007年真题】

能独立完成铲土、运土、卸土、填筑、压实等工作的土方机械是(　　)。

根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》GB50854—2013，编制工程量清单补充项目时，编制人应报备案的单位是()。【2013年真题】

韩国首尔的崇礼门，也叫南大门，是首尔乃至韩国的主要地标。()

钢铁联合企业能耗指标达到：吨钢综合能耗高炉流程低于(　　　)标煤，电炉流程低于(　　　)t标煤。

航空运输的货运单由集中托运商填开。()

下面是已公布的2002年我国国际收支平衡表简表，请据此对2002年国际收支情况做一分析，在下列备选答案中选出正确答案。

甲在一刑事附带民事诉讼中，被法院依法判处罚金并赔偿被害人损失，但甲的财产不足以全部支付罚金和承担民事赔偿。下列关于如何执行本案判决的表述哪一项是正确的?()

下列选项中，全部属于丹霞地貌的是()。

教师反思有四种常用的方法，即()。

友元类的所有成员函数都是另一个类的______。

下列度量单位中，用来度量CPU时钟主频的是()。

Onespringafternoonfiveyearsago,JimmywascryinginthehallofTaipei’sSherwoodHotel.Lifeseemedunfair.Thepeoplewho

建设工程计价

一级造价工程师

路基填土施工时应特别注意()。【2015年真题】

安装玻璃幕墙的玻璃时，不直接将玻璃坐落到金属下框上，应在金属框内垫上氯丁橡胶之类的材料，这是为了()。【2004年真题】

根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》GB50854—2013，关于现浇混凝土柱高计算，说法正确的是()。【2016年真题】

关于砖墙墙体防潮层设置位置的说法，正确的是()。【2012年真题】

根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T50353—2013，关于大型体育场看台下部设计利用部位建筑面积计算，说法正确的是()。【2016年真题】

根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T50353—2013，下列内容中，应计算建筑面积的是()。【2009年真题】

根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T503532013，有永久性顶盖无围护结构的按其结构底板水平面积1／2计算建筑面积的是()。【2010年真题】

相邻建筑物之间层高超过2．2m有围护结构的架空走廊建筑面积计算，正确的说法是()。【2007年真题】

能独立完成铲土、运土、卸土、填筑、压实等工作的土方机械是( )。

根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》GB50854—2013，编制工程量清单补充项目时，编制人应报备案的单位是()。【2013年真题】

韩国首尔的崇礼门，也叫南大门，是首尔乃至韩国的主要地标。()

钢铁联合企业能耗指标达到：吨钢综合能耗高炉流程低于( )标煤，电炉流程低于( )t标煤。

航空运输的货运单由集中托运商填开。()

下面是已公布的2002年我国国际收支平衡表简表，请据此对2002年国际收支情况做一分析，在下列备选答案中选出正确答案。

甲在一刑事附带民事诉讼中，被法院依法判处罚金并赔偿被害人损失，但甲的财产不足以全部支付罚金和承担民事赔偿。下列关于如何执行本案判决的表述哪一项是正确的?()

下列选项中，全部属于丹霞地貌的是()。

教师反思有四种常用的方法，即()。

友元类的所有成员函数都是另一个类的______。

下列度量单位中，用来度量CPU时钟主频的是()。

Onespringafternoonfiveyearsago,JimmywascryinginthehallofTaipei’sSherwoodHotel.Lifeseemedunfair.Thepeoplewho

能独立完成铲土、运土、卸土、填筑、压实等工作的土方机械是(　　)。

钢铁联合企业能耗指标达到：吨钢综合能耗高炉流程低于(　　　)标煤，电炉流程低于(　　　)t标煤。