某工程，实施过程中发生如下事件。事件1：总监理工程师主持编写项目监理规划后，在建设单位主持的第一次工地会议上报送建设单位代表，并介绍了项目监理规划的主要内容，会议结束时，建设单位代表要求项目监理机构起草会议纪要，总监理工程师以“谁主持会议谁起草”

admin2019-05-07 24

问题某工程，实施过程中发生如下事件。
事件1：总监理工程师主持编写项目监理规划后，在建设单位主持的第一次工地会议上报送建设单位代表，并介绍了项目监理规划的主要内容，会议结束时，建设单位代表要求项目监理机构起草会议纪要，总监理工程师以“谁主持会议谁起草”为由，拒绝起草。
事件2：基础工程经专业监理工程师验收合格后已隐蔽，但总监理工程师怀疑隐蔽的部位有质量问题，要求施工单位将其剥离后重新检验，并由施工单位承担由此发生的全部费用，延误的工期不予顺延。
事件3：现浇钢筋混凝土构件拆模后，出现蜂窝、麻面等质量缺陷，总监理工程师立即向施工单位下达了《工程暂停令》，随后提出了质量缺陷的处理方案，要求施工单位整改。
事件4：专业监理工程师巡视时发现，施工单位未按批准的大跨度屋盖模板支撑体系专项施工方案组织施工，随即报告总监理工程师。总监理工程师征得建设单位同意后，及时下达了《工程暂停令》，要求施工单位停工整改。为赶工期，施工单位未停工整改仍继续施工。于是，总监理工程师书面报告了政府有关主管部门。书面报告发出的当天，屋盖模板支撑体系整体坍塌，造成人员伤亡。
事件5：按施工合同约定，施工单位选定甲分包单位承担装饰工程施工，并签订了分包合同。装饰工程施工过程中，因施工单位资金周转困难，未能按分包合同约定支付甲分包单位的工程款。为了不影响工期，甲分包单位向项目监理机构提出了支付申请。项目监理机构受理并征得建设单位同意后，即向甲分包单位签发了支付证书。
事件2中，总监理工程师的要求是否妥当?说明理由。

选项

答案总监理工程师的要求不妥当。理由：总监理工程师可以要求施工单位对已隐蔽工程进行重新检验，并在检验后重新覆盖或修复。但是，如果检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。如果检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

解析本题主要考查重新检验。无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/A2q5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

合同质量要求不明确的，依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的，可以()。

根据《合同法》，“数据电文”包括()。

当双方各持己见、互不妥协，如果谈判会议继续进行，往往是徒劳无益时，谈判人员经常使用的基本策略是()。

投标者在合同谈判阶段希望达到的主要目的是()。

合同签订的过程，是当事人双方相互协商并最后就各方的权利、义务达成一致意见的过程，签约是双方意志统一的表现。合同协议书由()签署后，合同即开始生效。

设备监理工程师的合同管理工作主要包括()。

工程师对全过程的合同管理都是使()运用法律手段按照合同文件的有关条款来履行各自的权利和义务。

设A，B为n阶可逆矩阵，则()．

电动机从空载到额定负载时，转速下降不多，称为________特性。

患者，女性，26岁。因反复皮肤淤点、淤斑1个月，以“慢性型特发性血小板减少性紫癜”收住入院。进一步护理评估发现脾中度肿大。WBC6×109／L，Hb83g／L，PLT48×109／L。首选的治疗措施是

患者女性，20岁，近一个半月来干咳有低热，自觉乏力。听诊右上锁骨下区有同定的湿性啰音，怀疑其肺结核。如病人已确诊，下列护理措施中哪项不妥

诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是从权利被侵害之日起超过()年的，法院不予保护。

QC小组是指()。

对文中“中微子的一个很特别的性质”理解错误的一项是?(　　)对文中“原则上”的含义理解正确的是哪一项(　　)。

宋代的“刺配之法”是作为宽赦某些()的代用刑。

Lookatthegraphsbelow.Theyshowtheclosingsharepricesattheendofeachday’stradingofeightdifferentcompaniesfrom

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

合同质量要求不明确的，依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的，可以()。

根据《合同法》，“数据电文”包括()。

当双方各持己见、互不妥协，如果谈判会议继续进行，往往是徒劳无益时，谈判人员经常使用的基本策略是()。

投标者在合同谈判阶段希望达到的主要目的是()。

合同签订的过程，是当事人双方相互协商并最后就各方的权利、义务达成一致意见的过程，签约是双方意志统一的表现。合同协议书由()签署后，合同即开始生效。

设备监理工程师的合同管理工作主要包括()。

工程师对全过程的合同管理都是使()运用法律手段按照合同文件的有关条款来履行各自的权利和义务。

设A，B为n阶可逆矩阵，则()．

电动机从空载到额定负载时，转速下降不多，称为________特性。

患者，女性，26岁。因反复皮肤淤点、淤斑1个月，以“慢性型特发性血小板减少性紫癜”收住入院。进一步护理评估发现脾中度肿大。WBC6×109／L，Hb83g／L，PLT48×109／L。首选的治疗措施是

患者女性，20岁，近一个半月来干咳有低热，自觉乏力。听诊右上锁骨下区有同定的湿性啰音，怀疑其肺结核。如病人已确诊，下列护理措施中哪项不妥

诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是从权利被侵害之日起超过()年的，法院不予保护。

QC小组是指()。

对文中“中微子的一个很特别的性质”理解错误的一项是?( )对文中“原则上”的含义理解正确的是哪一项( )。

宋代的“刺配之法”是作为宽赦某些()的代用刑。

Lookatthegraphsbelow.Theyshowtheclosingsharepricesattheendofeachday’stradingofeightdifferentcompaniesfrom

对文中“中微子的一个很特别的性质”理解错误的一项是?(　　)对文中“原则上”的含义理解正确的是哪一项(　　)。