某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元/台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位：月)。施工过程中发生下列事件：事件1：开

admin2019-05-07 42

问题某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元/台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位：月)。

施工过程中发生下列事件：
事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置 30台班。
事件2：工作C开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。
事件3：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1.6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件4：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2个月，项目监理机构认为不妥。
问题：
事件2发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少?应批准的工程延期为多少?说明理由。

选项

答案事件2发生后，项目监理机构不应批准费用补偿。理由：百年一遇的洪水属于不可抗力事件，不可抗力事件发生后，承包人的机械设备损失及停工损失由承包人承担。事件2发生后，项目监理机构不应批准工程延期。理由：工作G有2个月的总时差，虽然该工作停工1个月，但没有超过其总时差，不会影响到总工期，因此，不应批准工程延期

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/A9q5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

合同法的基本原则有()。

关于正常适用条件下的最低保修期限正确的是()。

下列导致无效合同的情形是()。

合同转让中债权不转让包括()。

价款或报酬不明确的，依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的，应当()。

设备工程索赔是指()。

()是指可能产生风险的各类问题和原因。对其分析是风险管理的第一步，一个善于驾驭风险的管理者必须对其有一个比较全面的、深刻的认识。

()得到业主授权后的第一件大事，就是按业主的委托授权范围，研究业主和承包方所签订合同中有关质量、进度和投资三控制的内容，为三控制定好位，定好起点依据和终点目标。

关于夏季热以下哪项是错误的

全口义齿制作有误，患者做正中咬合时，不可能有下列哪种现象()

属于噻唑烷二酮类胰岛素增效剂的降血糖药物是

某工作第4周之后的计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有()。

根据《仲裁法》的规定，当事人没有在仲裁规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由()指定。

雾霾问题越来越受到社会各界的广泛重视，面对雾霾，我们应该坚持：①尊重规律的客观性，按规律办事②发挥主观能动性，创造新的规律③尊重自然、保护自然，与自然和谐共处④利用规律，治理污染造福人类

党在新民主主义革命时期开展武装斗争的经验有

n维向量组α1，α2，…，αm(3≤m≤n)线性无关的充分必要条件是()

系统流程图用于可行性分析中的(4)的描述。

若w、x、y、z、m均为int型变量，则执行下列的语句后m的值是()。w=2,x=3,y=4,z=5;m=(w＜x)?w:x;m=(m＜z)?m:z;m=(m＜y)?m:y；