首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。合同工期为25d,工期每提前一天奖励3000元,每拖后一天罚款5000元。乙方在开工前
【背景资料】 某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。合同工期为25d,工期每提前一天奖励3000元,每拖后一天罚款5000元。乙方在开工前
admin
2015-04-13
47
问题
【背景资料】
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。合同工期为25d,工期每提前一天奖励3000元,每拖后一天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划,如图1所示,并得到甲方代表的批准。
工程施工中发生如下几项事件:
事件一:因甲方提供电源故障造成施工现场停电,使工作A和工作B的工效降低,作业时间分别拖延2d和1d;多用人工8个和10个工日;工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元,工作B的自有机械每天折旧费280元。
事件二:为保证施工质量,乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大,增加工程量16m
3
, 该工作全费用单价为87元/m
3
,作业时间增加2d。
事件三:因设计变更,工作E的工程量由300m
3
增至360m
3
,该工作原全费用单价为65元/m
3
,经协商调整全费用单价为58元/m
3
。
事件四:鉴于该工程工期较紧,经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施,使这两项工作作业时间均缩短了2d,该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
该工程实际工期为多少天?工期奖罚款为多少元?
选项
答案
该工程的实际工期为23d。工期提前奖励款为:(25+1—23)×3000=9000(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/AEou777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景材料:陈村拦河闸设计过闸流量2000m3/s,河道两岸堤防级别为1级,在拦河闸工程建设中发生如下事件: 事件1:招标人对主体工程施工标进行公开招标,招标人拟定的招标公告中有如下内容: 1、投标人须具备提防工程专业承包一级资质,信誉佳,财务状况良
背景资料:某水闸工程建于土基上,共10孔,每孔净宽10m;上游钢筋混凝土铺盖顺水沛方向长15m,垂直水流方向共分成10块:铺盖部位的两侧翼墙亦为钢筋混凝土结构,挡士高度为12m,其平面布置示意图如下: 上游翼墙及铺盖施工时,为加快施工进度,
背景资料 某地新建—水库,其库容为3亿m3,土石坝坝高75m。批准项目概算中的土坝工程概算为1亿元。土坝工程施工招标工作实际完成情况如下表:根据《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-2000-0208),发包人与投标人A签订了施工合同。其中
某水利工程经监理工程师批准的施工网络进度计划如下图(单位:天)。 合同约定:如工程工期提前,奖励标准为10000元/天;如工程工规延误,支付违约金标准为10000元/天。 当工程施工按计划进行到第110天末时,因承包人的施工设备故障造
【背景资料】某大(2)型水利枢纽工程由拦河坝、溢洪道、泄洪隧洞、发电引水隧洞等组成。拦河坝为混凝土面板堆石坝,坝高80m。拦河坝断面示意图如下图所示。施工过程中发生如下事件:事件一:施工单位进驻工地后,对石料料场进行了复核和
背景资料:某堤防工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3,单价为180元/m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下:(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款;(2)业主自第
背景资料:某水闸项目经监理单位批准的施工进度网络图如下图所示(单位:天),合同约定:工期提前奖励标准为10000元/天,逾期违约金标准10000元/天。在施工中发生如下事件:事件一:基坑开挖后,发现地质情况与业主提供的资料不符,需要进行处理
某水闸项目经监理单位批准的施工进度网络图如下图所示(单位:天),合同约定:工期提前奖励标准为10000元/天,逾期违约金标准为10000元/天。53在施工中发生如下事件:事件1:基坑开挖后,发现地质情况与业主提供的资料不符,需要进行处理,致
为检查紫铜片止水焊接后是否渗漏,应采用()进行检验。
碾压混凝土卸料、平仓、碾压中的质量控制要求主要有()。
随机试题
扩张型心肌病的临床表现哪一项错误
A.奥美拉唑B.西咪替丁C.雷尼替丁D.甲氧氯普胺E.法莫替丁结构中含有呋喃环的是
浮脉主数脉主
下列有关项目组在业务执行过程中向其他专业人士进行咨询的说法中,错误的是()。
某市人民检察院报经市人大常委会批准。于2001年5月16日以贪污、受贿嫌疑将市人大代表温某逮捕,同月26日向市人民法院提起公诉。同年6月15日市人民法院对温某作出1年管制的判决。温某不服,上诉至省中级人民法院。省中级人民法院认为,一审判决认定事实证据不足,
在新加坡,马来人和巴基斯坦人多信奉()。
××省人民政府:贵省《关于申请将××市列为国家历史文化名城的请示》(×××[2009]101号)收悉。现批复如下:一、同意将××省××市列为国家历史文化名城。××市历史悠久,地位独特,历史遗存丰富,城市传统格局保存较好,城市建设特色突出。二、贵省及
评述欧洲一体化的历史进程。(华东师范大学1998年世界当代史真题)
在下述程序中,判断i>j共执行的次数是()。main(){inti=O,j=10,k=2,s=0;for(;;){i+=k;if(i>j){ptintf("%d",s);break;
WinslowHomercapturedthelookandspiritofAmericanlifewithunparalleledeloquence.
最新回复
(
0
)