首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 某水利枢纽工程由混凝土重力坝、溢洪道和坝后式厂房等组成。发包人与承包人签订了混凝土重力坝施工合同。合同约定的节点工期要求如下: (1)2011年12月1日进场准备(指“四通一平”)。 (2)围堰填筑及基坑排水在2012年11月1日开始。 (3
[背景资料] 某水利枢纽工程由混凝土重力坝、溢洪道和坝后式厂房等组成。发包人与承包人签订了混凝土重力坝施工合同。合同约定的节点工期要求如下: (1)2011年12月1日进场准备(指“四通一平”)。 (2)围堰填筑及基坑排水在2012年11月1日开始。 (3
admin
2016-08-10
104
问题
[背景资料]
某水利枢纽工程由混凝土重力坝、溢洪道和坝后式厂房等组成。发包人与承包人签订了混凝土重力坝施工合同。合同约定的节点工期要求如下:
(1)2011年12月1日进场准备(指“四通一平”)。
(2)围堰填筑及基坑排水在2012年11月1日开始。
(3)围堰拆除及蓄水在2015年6月1日前结束。
施工项目部技术人员根据资源配置的基本条件编制了重力坝网络进度计划,其工作逻辑关系及持续时间见表2F320050—7。
注:①重力坝混凝土总工程量为430万立方米;②每月按30天计。
施工过程中发生如下事件:
事件一:技术人员根据表2F320050—7绘制的初始网络进度计划如图2F320050—7所示。
项目部技术负责人审核时发现,表2F320050—7中的工作逻辑关系及持续时间正确合理,初始网络进度计划(见图2F320050—7)中部分逻辑关系有错,且不能满足节点工期要求。
技术人员根据审核意见重新编制了符合要求的进度计划,并上报得到批准。
事件二:由于未能及时提供场地,C1工作于2012年7月10日开始,承包人按监理人的要求采取了赶工措施,经170天完成任务,赶工费用2万元,承包人据此提出了赶工费和工期的索赔要求。
事件三:坝体混凝土浇筑初期,因对已完成混凝土质量有疑问,监理人要求承包人对已完成混凝土进行钻孔重新检验,由此增加费用4万元,承包人提出了索赔要求。
事件四:重力坝混凝土浇筑,至2014年6月30日累计完成工程量为300万立方米。现场混凝土制备、运输、浇筑能力为22万立方米/月。
问题:
根据事件三分析说明承包人是否应该获得增加费用4万元的索赔。
选项
答案
(1)根据事件三,若重新检验证明混凝土质量符合合同要求,应该获得增加费用4万元的索赔;若质量不符合合同要求,则不应该获得增加费用4万元的索赔。 (2)理由:承包人覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/AHUw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
根据《政府采购法实施条例》,政府采购招标评标方法分为()。
某房地产公司为开发楼盘成立项目部,项目管理机构内的管理人员从总公司各职能部门临时抽调,归项目经理统一管理,这种工程项目管理组织机构形式是()。
根据《建筑法》,建筑项目应当在领取施工许可证后的()个月内开工。
合同履行的原则主要包括()。
根据《政府采购法》,下列选项中,可以采用单一来源方式采购的是()。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,下列合同中属于无效合同的是()。
根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位应当在拆除工程施工15日前,将()送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
建设单位与施工单位因承包合同争议提起诉讼的,诉讼时效期为()年。
下列方法中,属于质量控制的动态分析方法的是( )。
随机试题
A.高压蒸气灭菌法B.煮沸灭菌法C.1:1000新沽尔灭浸泡D.10%甲醛溶液浸泡敷料类物品的灭菌采用
以硬化剂注射疗法治疗的禁忌证,除外以下哪一项:
下列药物中,不属于“吡咯类抗真菌药”的是
负责委托生产药品的质量和销售的是应在"药品生产许可证"副本上载明,并作为届时换发"药品生产许可证"的依据是
张一、李二、王三因口角与赵四发生斗殴,赵四因伤势过重死亡。其中张一系未成年人,王三情节轻微未被起诉,李二在一审开庭前意外死亡。在一审过程中,如果发生附带民事诉讼原、被告当事人不到庭情形,法院的下列做法正确的是:(2013/2/96)
下列属于进口附加税的是()。
证券营业部在审单时应拒绝办理的委托有()。
充抵保证金的有价证券,在计算保证金金额时应当以证券市值按对应折算率进行折算,其中折算率最高的是( )。
材料:(7月1日庆祝中国共产党成立95周年大会中习近平讲话内容)习近平指出,中国共产党领导中国人民取得的伟大胜利,使具有5000多年文明历史的中华民族全面迈向现代化,让中华文明在现代化进程中焕发出新的蓬勃生机:使具有500年历史的社会主义主张在世界上人口最
It’shightimethatsuchpractices(end)______.
最新回复
(
0
)