首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景:某工程共15层,采用框架结构,由于技术难度大,业主采用邀请招标,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为2003年4月1日,合同工期为18个月。在合同履行过程中发生以下事
背景:某工程共15层,采用框架结构,由于技术难度大,业主采用邀请招标,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为2003年4月1日,合同工期为18个月。在合同履行过程中发生以下事
admin
2015-05-04
26
问题
背景:某工程共15层,采用框架结构,由于技术难度大,业主采用邀请招标,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为2003年4月1日,合同工期为18个月。在合同履行过程中发生以下事件:
事件一:2003年5月施工单位为保证施工质量,扩大基础地面,开挖量增加,导致费用增加,相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用3.0万元,工期索赔3d。
事件二:2003年8月份,恰逢连降7d罕见大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件三:2004年2月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加,导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件四:在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理,而施工单位一再拖延修理,于是业主另请其他施工单位维修。
上述事件中,除事件二外,其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。问题:
事件三中施工单位的索赔是否成立?说明理由
选项
答案
费用索赔成立,工期不予延长。 理由:因为图纸设计方案有误,所以费用索赔成立;又因为该工作的时间延误未超过工作的总时差,不会影响工期,所以工期不予延长
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ATAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
水泥混凝土拌和站基本组成一般不包括()。
下列不属于开工前对施工方案进行质量检查的主要内容的是()。
现场材料成本管理中,材料管理的过程控制包括( )。
下列关于申请从事建筑施工特种作业的人员应当具备的基本条件的表述,错误的是()。
公路工程施工现场大型预制构件的底座分为平面底座和曲面底座。其中,曲面底座适用的梁底为()。
按照规定支付的工程造价管理部门的定额编制管理费,属于工程施工成本中的( )。
公路工程施工现场临时用电的基本原则有()
公路工程竣工验收工作所需费用应由( )承担。
在施工组织设计的主要内容中,具有统筹全局,指导工程项目的全部施工生产活动,控制工程的施工进度等作用的是()。
施工单位从事公路水运工程建设活动,应当取得安全生产许可证及相应等级的资质证书。施工单位的()应当经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
随机试题
12型链条式抽油机的优点有哪些?
凝集反应是可溶性抗原与相应抗体在适当电解质存在下形成肉眼可见的凝集现象。
低价倾销低于成本出售过季商品
甲与乙打架时丙正好路过,其不慎被丢来的石块砸伤遂起诉到法院要求甲、乙赔偿医疗费、误工费等损失。法院组成合议庭审理本案。根据案情回答以下问题:丙知晓审判员丁和甲之间有师生关系,法院的院长也知道书记员戊是乙的姐夫,那么关于本案的回避,下列说法正确的是:(
From:ChadBecker,theDirectorofPersonnelTo:EmployeesOurfinancialadvisorshavefinallyreacheda【K4】______onaplan
下面的式子中,()是方程。
试运用国际收支的货币主义理论分析货币贬值能否真正解决一国国际收支的逆差问题。
2019年以来,朝鲜半岛局势继续吸引了全世界的目光。在朝美领导人会晤未取得明显进展之后,2019年初,朝鲜要求美方更换双方会谈团队负责人蓬佩奥,但美方未予理睬,朝美谈判再次陷入僵局,美国解除对朝鲜制裁也遥遥无期。2019年4月下旬,金正恩访俄并与普京会谈。
下列关于函数的叙述中,正确的是
ThematurityofITindustryandtheintegrationofITintothemainstreamofeconomicactivityand______constraintshaveforce
最新回复
(
0
)