某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价，其中间接费费率为20%，规费费率为5%，取费基数为人工费与机械费之和。施

admin2010-03-16 59

问题某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价，其中间接费费率为20%，规费费率为5%，取费基数为人工费与机械费之和。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(图4-1)。

该工程在施工过程中发生了以下事件：
事件1：因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明地下障碍物，处理该障碍物导致工作 A持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件2：基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成工作B持续时间延长15天，增加人工费 1万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件3：因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10天，增加人工费1.5万元、其他损失费5万元。
事件4：结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30天。
事件5：因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。
对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。

选项

答案事件1：不能获得工期补偿，因为工作A的延期没有超过其总时差；可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位风险的范畴。事件2：不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳坍塌属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。事件3：能获得工期补偿，应由建设单位承担不可抗力的工期风险；不能获得费用补偿因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。事件4：能获得工期和费用补偿，因为建设单位提出工程变更属建设单位的责任。事件5：不能获得费用补偿，因该工程是固定总价合同，物价上涨风险应由施工单位承担。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Aav5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

依照我国有关法律规定，承包人按照承包合同的约定或者经过发包人同意，可以将其承包的工程()给他人完成。

()，是指合同当事人双方权利和义务共同指向的事物。

()，是指当事人为了保障债权的实现，根据法律规定或者当事人约定而采取的法律保护措施。

如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

对方对合同的解除有争议的，可以()。

关于合同履行期限，不正确的是()。

某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从()日起无效。

建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。

在我国的建设工程合同法律体系中，能够有效地实现建筑市场公开、公平、公正竞争的法律是()。

()是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。

型式评价结束后，经审查合格的，由________向申请单位颁发型式批准证书。

一单摆系统，球质量为m，摆长为l，球作角振幅为θ的简谐振动，振动表达式θ=θ0cos(wt+φ)，求此单摆在任意时刻的动能为()

螺内酯(安体舒通)试验ACTH试验

男性，42岁，午饭后上腹剧痛4小时伴呕吐3次就诊。体温38．6℃，白细胞15×109／L。上腹部肌紧张及压痛，移动性浊音(+)，血淀粉酶300U／L。初步诊断：急性胰腺炎。病人因剧烈腹痛住院，应立即采取下列哪项措施

1987年，联合国环境与发展委员会发表了()，全面准确地为可持续发展下定义。

球罐的焊前预热主要目的是(　　)。

下列树种中，适合作为西北地区防风沙树种的有__________个。①胡杨；②水杉；③榕树；④银杏

关于国画，以下说法不正确的是()。

国际收支失衡的原因及国际收支失衡的调节政策。

“数学管理”数据库中有学生表、课程表和选课表，为了有效地反映这三张表中数据之间的联系，在创建数据库时应设置

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

依照我国有关法律规定，承包人按照承包合同的约定或者经过发包人同意，可以将其承包的工程()给他人完成。

()，是指合同当事人双方权利和义务共同指向的事物。

()，是指当事人为了保障债权的实现，根据法律规定或者当事人约定而采取的法律保护措施。

如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

对方对合同的解除有争议的，可以()。

关于合同履行期限，不正确的是()。

某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从()日起无效。

建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。

在我国的建设工程合同法律体系中，能够有效地实现建筑市场公开、公平、公正竞争的法律是()。

()是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。

型式评价结束后，经审查合格的，由________向申请单位颁发型式批准证书。

一单摆系统，球质量为m，摆长为l，球作角振幅为θ的简谐振动，振动表达式θ=θ0cos(wt+φ)，求此单摆在任意时刻的动能为()

螺内酯(安体舒通)试验ACTH试验

男性，42岁，午饭后上腹剧痛4小时伴呕吐3次就诊。体温38．6℃，白细胞15×109／L。上腹部肌紧张及压痛，移动性浊音(+)，血淀粉酶300U／L。初步诊断：急性胰腺炎。病人因剧烈腹痛住院，应立即采取下列哪项措施

1987年，联合国环境与发展委员会发表了()，全面准确地为可持续发展下定义。

球罐的焊前预热主要目的是( )。

下列树种中，适合作为西北地区防风沙树种的有__________个。①胡杨；②水杉；③榕树；④银杏

关于国画，以下说法不正确的是()。

国际收支失衡的原因及国际收支失衡的调节政策。

“数学管理”数据库中有学生表、课程表和选课表，为了有效地反映这三张表中数据之间的联系，在创建数据库时应设置

球罐的焊前预热主要目的是(　　)。