首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题: ①施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理; ②工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题: ①施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理; ②工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全
admin
2021-02-03
44
问题
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:
①施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;
②工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全,因此,签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考察。
项目监理过程中发生了如下事件:
事件一:在建设单位主持召开的第一次工地会议上,建设单位介绍工程开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前不宜开工。对此,建设单位代表很不满意,会后建设单位起草了会议纪要,纪要中明确边施工边办理施工许可证,并将此会议纪要送发监理单位、施工单位。要求遵照执行。
事件二:设备安装施工,要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员完全不相符,其中5名安装人员无安装资格证书,他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
事件三:设备调试时,总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试,存在较大的质量和安全隐患,立即签发了工程暂停令,并要求施工单位整改,施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工,施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请,强调设备调试为关键工作,停工2天导致窝工,建设单位应给予工期顺延和费用补偿,理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故,停工2天是监理单位要求的,总监理工程师给予批准。
问题:
监理单位应如何处理事件二?
选项
答案
专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符,应由总监理工程师下达设备安装的暂停令,要求施工单位整改(撤换无证人员,安排原审核合格人员或持证的新换人员,新换人员要报审资格)的同时,对已安装部分的质量进行检验,检验合格者认可,检验不合格,作返工处理。施工单位整改合格后.由总监理工程师下达复工令。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ahq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
设备监理工程师的合同管理对象是()。
当事人依法经过协商,可以变更合同,当事人对合同变更的内容约定不明确的()。
根据我国《合同法》,撤销要约的通知应当在()到达受要约人。
根据我国《合同法》,要约的生效时间为()。
合同法律关系,是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。
根据《合同法》,“数据电文”包括()。
超越代理权使用乙公司的合同专用章,在乙不知情的情况下以乙的名义与丙订立合同,以上情况丙并不知情,则此合同的效力为()。
构成表见代理,一般应具备()条件。①行为人的代理行为为无权代理;②在客观上有足以使相对人相信行为人有代理权的事实,如采购员或推销员拿着盖有单位公章的介绍信和空白合同文本;③相对人主观上无过错,即相对人不知道或不应当知道
雇主应对雇主要求中的()部分,以及由(或代表)雇主提供的下列数据和资料的正确性负责。①在合同中规定的由雇主负责的、或不可变的部分、数据和资料;②对工程或其他任何部分的预期目的的说明;③对竣工工程的试验和性能的标准;
《建设工程委托监理合同》规定,()不属于委托人的权利。
随机试题
患者平素沉默寡言,性格内向,近月余又见精神过度抑郁,胸闷太息,纳呆腹胀,泄泻。诊为
对于内地与澳门特别行政区关于相互认可和执行民商事判决,依相关的安排,下列表述正确的有哪几项?()
吊装方案的主要内容包括()等。
在银行授予企业的信贷额度内,企业可以按需借款,银行应当承担满足企业在贷款限额内的全部需求的法律义务。()
某公安机关在特种行业管理中违法行使职权,责令某企业停产整顿而造成一定的损害后果,引起公安赔偿。根据《国家赔偿法》的规定,对该企业应当赔偿其停产停业期间的()。
下列诗句中属于婉约的风格的是()。
甲与乙于2012年12月1日签订一份书面的房屋买卖合同,但是并未办理房屋过户登记手续。后来因为房价上涨,丙愿意出更高的价钱买下甲所有的房屋,甲于2013年1月1日又和丙签订了房屋买卖合同,并且随即办理了房屋过户登记手续。对该房屋享有所有权的是()。
我国《刑法》明确规定:“国家工作人员滥用职权,假公济私,对控告人、申诉人、批评人实行报复陷害的,要判有期徒刑或拘役。”这表明:
下列选项中,不属于面向构件提供者的构件测试目标是______。A)检查为特定项目而创建的新构件的质量B)检查在特定平台和操作环境中构件的复用、打包和部署C)尽可能多地揭示构件错误D)验证构件的功能、接口、行为和性能
YouarenowtheproudownerofaDustfreevacuumcleaner.Thisproductwillprovideyouwithyearsof______serviceandqualityp
最新回复
(
0
)