首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某商业用房工程,建筑面积15000m2,地下2层,地上10层,施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201签订了工程施工总承包合同。合同约定:工程工期自2013年7月1日至2014年5月31日;工程承包范围为图纸所示的全部
某商业用房工程,建筑面积15000m2,地下2层,地上10层,施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201签订了工程施工总承包合同。合同约定:工程工期自2013年7月1日至2014年5月31日;工程承包范围为图纸所示的全部
admin
2016-12-13
70
问题
某商业用房工程,建筑面积15000m
2
,地下2层,地上10层,施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201签订了工程施工总承包合同。合同约定:工程工期自2013年7月1日至2014年5月31日;工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中,发生了如下事件。
事件一:2013年11月12日施工至地上二层结构时,工程所在地区发生了7.5级强烈地震,造成施工单位钢筋加工棚倒塌,损失6万元;地下一层填充墙部分损毁,损失10万元;停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二:用于基础底板的钢筋进场时,钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证,施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后,即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件三:截至2014年1月15日,建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四:工程竣工结算造价为5670万元,其中工程款5510万元,利息70万元,建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后,建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项,欠款总额1670万元(含上述利息和建设单位违约金),随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
问题:
事件二中,施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?
选项
答案
事件二中,对于进场的钢筋施工单位还应就品种、型号、数量、物理性能试验做现场质量验证工作。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/As8w777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
螺纹钢筋采用先张法预应力筋张拉程序是()。
透层油喷洒过量时的处理方法是()。
在进行防眩设施施工时,首先要保证的指标要求有()。
关于公路施工企业信用评价等级的说法,正确的有()。
从安全和经济角度浅埋段公路隧道开挖方法应选用的方法是()。
关于通信系统的电源线敷设的说法,错误的是()。
套箱围堰应采用刚性导管进行水下混凝土封底,计算确定封底混凝土厚度时不考虑()。
某多层砖混住宅土方工程:1.土壤类别为三类土;基础为砖大放脚带形基础;垫层宽度为0.92mm;挖土深度为1.8m,弃土运距4km;挖土总长度1500m。2.投标人根据工程地质资料和施工图样确定施工方案。基础挖土工作面宽度各边为0.25m,放
A投标人在编制投标文件时的主要依据是否妥当?C投标人在编制施工方案时考虑的内容是否妥当?如不妥,说出应考虑哪些内容?
随机试题
中国共产党在大革命失败后,将工作重心由城市转向农村,标志着向农村进军的新起点是【】
Americansocietyisnotnap(午睡)-friendly.Infact,saysDavidDinges,asleepspecialistattheUniversityofPennsylvanianScho
患者外伤后胁肋疼痛难忍,痛处固定而拒按,脉弦。治宜选用
A、痉挛性偏瘫步态B、醉酒步态C、慌张步态D、蹒跚步态E、间歇性跛行佝偻病患者多见
PDCA循环具有()特点。GB/T19000-2000族标准质量管理的系统方法包括()。
附有证书的牛奶检定参照物(该奶粉具有确定的成分)
甲公司诉乙公司经济纠纷一案经人民法院审判并于2002年10月10日发生法律效力,法律文书规定的履行最后期限为2002年10月20日。若乙公司不履行该生效的法律文书,甲公司申请执行的期限是()。
在老年人的认知和情绪问题中,突发性意识障碍常表现为()。
建筑与雕塑都是占有三维空间的造型艺术,但是建筑在哪些方面有别于雕塑?
以下关系表达式中,其值为True的是______。
最新回复
(
0
)