首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某开发商通过公开招标与某建筑集团公司二公司签订了一份建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围为土建工程和安装工程,合同总价为5000万元,工期为7个月。合同签订日期为4月10日,双方约定5月10日开工,11月30日竣工。 合同
【背景资料】 某开发商通过公开招标与某建筑集团公司二公司签订了一份建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围为土建工程和安装工程,合同总价为5000万元,工期为7个月。合同签订日期为4月10日,双方约定5月10日开工,11月30日竣工。 合同
admin
2013-08-10
37
问题
【背景资料】
某开发商通过公开招标与某建筑集团公司二公司签订了一份建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围为土建工程和安装工程,合同总价为5000万元,工期为7个月。合同签订日期为4月10日,双方约定5月10日开工,11月30日竣工。
合同中规定:
①主要材料及构件金额占合同总价的65%。
②预付备料款为合同总价的25%,于4月25日前拨付给承包商,工程预付款应从未施工工程尚需主要材料及构配件的价值相当于预付备料款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续收回。
③工程保修金为合同总价的5%,业主从每月承包商取得的工程款中按3%的比例扣留。保修期(一年)满后,剩余部分退还承包商。
④工程进度款由乙方逐月(每月末)申报,经审核后于下月5日前支付。
⑤若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的90%时,业主可按实际完成产值的6%的比例扣留工程进度款,在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。
⑥业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。
⑦工程款逾期支付,按每日1‰的利率计息。
⑧由于施工单位原因造成工期延误,每延误一天罚款5000元。由于业主和其他原因造成工程延期,每延误一天补偿施工单位5000元。工期每提前一天,奖励施工单位6000元。
由业主的工程师代表签认的承包商各月计划和实际完成产值以及业主提供的材料、
设备价值见下表。
施工过程中,发生了如下事件(发生部位均为关键工序,索赔费用可在当月付款中
结清):
事件一:预付款延期支付20d,致使工程实际开工日拖延5d。
事件二:6月初因施工机械出现故障延误工期2d,费用损失9000元。
事件三:7月份赶上雨季施工,施工单位采取防雨措施费用增加2万元。
事件四:8月上旬该建筑集团公司进行了安全生产大检查。在这个工地面积为8×8m
2
的焊接车间内,发现氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶直接放置在同一角落的水泥地面上,2名工人正进行电焊作业,辅助工在休息吸烟。正在作业的工人已经过培训考核,但尚未领到“特种作业操作证”,因天气炎热,两人只穿了衬衫。
事件五:9月份由于业主设计变更,造成施工单位返工费4万元,并损失工期3d。又停工待图10d,窝工损失5万元。
事件六:为赶工期,施工单位增加赶工措施费6万元(10月份4万元,11月份2万元),使工程不仅未拖延,相反比合同工期提前一星期完工。
【问题】
在以上事件发生后,施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求?为什么?
选项
答案
事件一:可以提出索赔。工程预付款延期支付属于业主责任,应向施工单位支付延期付款的利息,并顺延工期。 事件二:施工机械出现故障属于施工单位责任,不能提出索赔。 事件三:7月份赶上雨期施工,应为施工单位施工组织设计中预见到的费用,在此不能支持索赔。 事件五:该事件都是由于业主原因造成的,所以可以提出相应的工期和费用索赔。 事件六:赶工措施费是施工单位自身的原因,不能提出索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/B5Nw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景资料:某高速公路全长120km,设计行车速度100km/h,双向四车道。其中有一座分离式隧道,隧道左线起讫桩号为ZK2+815~ZK3+880,全长1065m;右线起讫桩号为YK2+840~YK3+750,全长910m。隧道最大埋深400m
热拌沥青混合料在出料温度过高时,正确的处理方式是()。
背景资料:某主跨为4m×100m预应力混凝土简支T形梁桥,主墩基础采用直径2.2m的钻孔灌注桩,设计深度为25m,采用回转钻进施工法钻孔。施工单位严格按照设计文件和相关施工技术规范的要求进行施工,为了保证工程质量、工程进度、工程安全并控制工程成本
背景资料:某主跨为4m×100m预应力混凝土简支T形梁桥,主墩基础采用直径2.2m的钻孔灌注桩,设计深度为25m,采用回转钻进施工法钻孔。施工单位严格按照设计文件和相关施工技术规范的要求进行施工,为了保证工程质量、工程进度、工程安全并控制工程成本
关于防护的适用条件与功能,适用于边坡稳定,坡面受雨水冲刷轻微,且易于草类生长的路堤与路堑边坡的防护措施是()。
某项目经理在合同段“做好施工实施阶段成本管理的成本控制方法”的会议上说了以下一番话:1)成本控制方法:为了使成本管理取得好的效果,要认真编制施工图预算,以施工预算控制成本支出(即以目标成本控制成本支出);要加强质量管理,按规范要求组织施工,严格控
水泥混凝土抗折强度加载试验时,以下()是错误的。
寒冷地区木门窗框与墙体间的空隙应填充()。
【背景资料】某办公楼室内外装饰装修工程施工,在各个施工阶段项目部对以下事件进行了验收。事件一:吊顶工程在饰面板安装前对吊顸内的所有安装管线、设备和轻钢龙骨、吊杆等会同有关单位进行了隐蔽工程验收。事件二:木门窗、铝合金门窗、全玻
随机试题
银行一定要关注借款人的管理水平、管理架构、人员变化、员工士气变化以及企业内部人员的道德风险对公司经营的影响。()
()体现了政府的市场性再分配活动,反映了政府在配置资源方面的作用。
有限责任公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的(),也不得低于法定的注册资本最低限额,其余部分由股东自公司成立之日起()内缴足。
2×20年,A公司发生了如下或有事项:(1)2×20年5月20日收到法院的通知,甲公司向法院提起诉讼,状告A公司未按合要求的时间交货,要求A公司一次性赔偿800万元。至年末,该诉讼尚未判决,A公司估计败诉的可能性为75%,预计赔偿金额在600万元至750万
小张与某单位签订了5年期的劳动合同,其试用期最长不超过()。
认知内驱力、自我提高内驱力和附属内驱力在动机结构中所占的比重并非一成不变。在()附属内驱力最为突出。
心理学家______根据著名的双生子爬楼梯实验提出了个体发展的成熟决定论。
在编制项目管理计划过程中,项目管理的其他分领域计划也在同步编制。作为项目经理,编制项目人力资源管理计划的过程需要与编制()的过程紧密关联。
假定有一个菜单项,名为Menultem,为了在运行时使该菜单项不可见,应使用的语句为()。
WhattheAmericanscientistdidwastotest________.Whichofthefollowingwasnotclearlystated?
最新回复
(
0
)