某高速公路建设项目划分为四个标段，建设单位通过公开招标确定甲、乙、丙、丁施工单位分别为第一、二、三、四标段的中标人。建设单位与甲、乙施工单位在规定时间内订立了书面施工合同。在建设单位与丙施工单位订立书面施工合同之前，有人举报丙施工单位在投标时使用

admin2022-01-24 47

问题某高速公路建设项目划分为四个标段，建设单位通过公开招标确定甲、乙、丙、丁施工单位分别为第一、二、三、四标段的中标人。建设单位与甲、乙施工单位在规定时间内订立了书面施工合同。
在建设单位与丙施工单位订立书面施工合同之前，有人举报丙施工单位在投标时使用了假资质证书，经建设单位核查情况属实，于是取消了丙施工单位的中标资格。按规定将中标资格授予B施工单位，并与之订立了书面施工合同。
在建设单位与丁施工单位订立书面合同之前，发生了某种不可抗力，使双方无法在规定时间内签订书面合同。但双方通过电话商定，丁施工单位仍按合同约定，履行合同约定的各项义务。
按有关法律规定，建设单位通过公开招标选定某监理单位承担该建设项目施工监理工作，并与之签订了书面监理合同。
经监理工程师审查并报建设单位批准，甲施工单位把某分项工程分包给A施工单位，并与之签订了书面分包合同。
施工过程中发生了以下事件：
事件1：在第一合同段工程施工过程中，因A施工单位施工延误，导致乙施工单位不能按已批准的进度计划进行施工，造成工期延误和经济损失，对此乙施工单位向甲施工单位提出工程延期和费用索赔要求。
事件2：在第二合同段工程施工过程中，由于乙施工单位施工人员操作失误导致某分项工程质量不符合合同约定。
事件3：在第四合同段工程施工过程中，双方一直没有签订书面合同。丁施工单位已经按合同约定，履行了主要义务，建设单位也已接受。但在施工任务完成后，建设单位认为它与丁施工单位之间没有合同关系，而拒绝支付剩余工程款。
事件4：在第三合同段施工开始后，建设单位要求提前完工，并与B施工单位商签了补充协议。施工过程中发生混凝土工程质量事故，经调查认定该质量事故是B施工单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成的，该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失12万元。质量事故发生后，建设单位以B施工单位的行为与投标文件中的承诺不符，不具有履约能力，又不可能保证工程提前完工为由，提出终止合同。B施工单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，B施工单位决定向具有管辖权的法院提出诉讼，请求法院判决仲裁机构的裁定无效。
问题：
在事件1中，因甲施工单位的分包人A施工单位的施工延误造成乙施工单位的损失，乙施工单位向甲施工单位提出索赔是否合理?为什么?乙施工单位应如何、向谁进行索赔?

选项

答案乙施工单位向甲施工单位提出索赔要求不合理。因为甲施工单位与乙施工单位之间无合同关系。乙施工单位与建设单位有合同关系，对于乙施工单位的损失可向建设单位提出补偿要求。因此乙施工单位应通过监理工程师向建设单位索赔。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BFq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

下列导致无效合同的情形是()。

导致合同的权利义务关系中止的情形包括()。

合同转让中债权不转让包括()。

下列能导致委托代理关系终止的是()。

合同鉴证应当审查的主要内容包括()。

价款或报酬不明确的，依照《合同法》第61条的规定仍不能确定的，应当()。

监理人的义务有()。

按照国家质量监督检验检疫总局和国家工商行政管理总局联合发布的《设备工程监理服务合同》示范文本所列，下列属于设备工程监理服务合同的组成部分的文件有()。

委托代理合同是委托合同的一种，但两者之间存在一定的区别，主要表现为()。

招标委托代理的特点有()。

对于委托贷款，不正确的说法是()

某企业只生产一种产品，其单位变动成本为45元，同定成本总额为60000元，产品单位价格为120元，为了使安全边际率达到60％，则该企业应该销售产品量为

He______toAustriatostudymusic,andnowheisoneofthemostfamouspianistsinourcountry.

患者男，46岁。L3完全性脊髓损伤4个月，能抗重力伸膝，不能抗阻，能抗阻力屈髋。患者的功能恢复为

细胞内液绝大部分存在于()

形成支气管扩张的基本因素是

保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证的特点有(　　)。

下列表述中，反映工程项目三大目标之间对立关系的有()。

幼儿园游戏条件的创设应考虑哪些方面?

Herhairandcoatwerewetbecauseit______.

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

下列导致无效合同的情形是()。

导致合同的权利义务关系中止的情形包括()。

合同转让中债权不转让包括()。

下列能导致委托代理关系终止的是()。

合同鉴证应当审查的主要内容包括()。

价款或报酬不明确的，依照《合同法》第61条的规定仍不能确定的，应当()。

监理人的义务有()。

按照国家质量监督检验检疫总局和国家工商行政管理总局联合发布的《设备工程监理服务合同》示范文本所列，下列属于设备工程监理服务合同的组成部分的文件有()。

委托代理合同是委托合同的一种，但两者之间存在一定的区别，主要表现为()。

招标委托代理的特点有()。

对于委托贷款，不正确的说法是()

某企业只生产一种产品，其单位变动成本为45元，同定成本总额为60000元，产品单位价格为120元，为了使安全边际率达到60％，则该企业应该销售产品量为

He______toAustriatostudymusic,andnowheisoneofthemostfamouspianistsinourcountry.

患者男，46岁。L3完全性脊髓损伤4个月，能抗重力伸膝，不能抗阻，能抗阻力屈髋。患者的功能恢复为

细胞内液绝大部分存在于()

形成支气管扩张的基本因素是

保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证的特点有( )。

下列表述中，反映工程项目三大目标之间对立关系的有()。

幼儿园游戏条件的创设应考虑哪些方面?

Herhairandcoatwerewetbecauseit______.

保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证的特点有(　　)。