首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某高速公路建设项目划分为四个标段,建设单位通过公开招标确定甲、乙、丙、丁施工单位分别为第一、二、三、四标段的中标人。建设单位与甲、乙施工单位在规定时间内订立了书面施工合同。 在建设单位与丙施工单位订立书面施工合同之前,有人举报丙施工单位在投标时使用
某高速公路建设项目划分为四个标段,建设单位通过公开招标确定甲、乙、丙、丁施工单位分别为第一、二、三、四标段的中标人。建设单位与甲、乙施工单位在规定时间内订立了书面施工合同。 在建设单位与丙施工单位订立书面施工合同之前,有人举报丙施工单位在投标时使用
admin
2022-01-24
25
问题
某高速公路建设项目划分为四个标段,建设单位通过公开招标确定甲、乙、丙、丁施工单位分别为第一、二、三、四标段的中标人。建设单位与甲、乙施工单位在规定时间内订立了书面施工合同。
在建设单位与丙施工单位订立书面施工合同之前,有人举报丙施工单位在投标时使用了假资质证书,经建设单位核查情况属实,于是取消了丙施工单位的中标资格。按规定将中标资格授予B施工单位,并与之订立了书面施工合同。
在建设单位与丁施工单位订立书面合同之前,发生了某种不可抗力,使双方无法在规定时间内签订书面合同。但双方通过电话商定,丁施工单位仍按合同约定,履行合同约定的各项义务。
按有关法律规定,建设单位通过公开招标选定某监理单位承担该建设项目施工监理工作,并与之签订了书面监理合同。
经监理工程师审查并报建设单位批准,甲施工单位把某分项工程分包给A施工单位,并与之签订了书面分包合同。
施工过程中发生了以下事件:
事件1:在第一合同段工程施工过程中,因A施工单位施工延误,导致乙施工单位不能按已批准的进度计划进行施工,造成工期延误和经济损失,对此乙施工单位向甲施工单位提出工程延期和费用索赔要求。
事件2:在第二合同段工程施工过程中,由于乙施工单位施工人员操作失误导致某分项工程质量不符合合同约定。
事件3:在第四合同段工程施工过程中,双方一直没有签订书面合同。丁施工单位已经按合同约定,履行了主要义务,建设单位也已接受。但在施工任务完成后,建设单位认为它与丁施工单位之间没有合同关系,而拒绝支付剩余工程款。
事件4:在第三合同段施工开始后,建设单位要求提前完工,并与B施工单位商签了补充协议。施工过程中发生混凝土工程质量事故,经调查认定该质量事故是B施工单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成的,该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失12万元。质量事故发生后,建设单位以B施工单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具有履约能力,又不可能保证工程提前完工为由,提出终止合同。B施工单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定终止合同,B施工单位决定向具有管辖权的法院提出诉讼,请求法院判决仲裁机构的裁定无效。
问题:
在事件1中,因甲施工单位的分包人A施工单位的施工延误造成乙施工单位的损失,乙施工单位向甲施工单位提出索赔是否合理?为什么?乙施工单位应如何、向谁进行索赔?
选项
答案
乙施工单位向甲施工单位提出索赔要求不合理。因为甲施工单位与乙施工单位之间无合同关系。乙施工单位与建设单位有合同关系,对于乙施工单位的损失可向建设单位提出补偿要求。因此乙施工单位应通过监理工程师向建设单位索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BFq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
除了保证这种形式之外,合同的担保方式还有()。
对委托人和监理人有约束力的合同,除双方签署的合同外,还包括的文件是()。
价款或报酬不明确的,依照《合同法》第61条的规定仍不能确定的,应当()。
监理报酬是委托人按照设备工程监理服务合同约定支付给监理人的监理服务费。监理报酬包括()的报酬。
根据国家质检总局、国家发展与改革委员会等联合发布的《设备监理管理暂行办法》的规定,设备工程监理服务合同中应当明确监理的范围、内容和标准,合同双方的权利义务,监理费用的计取与支付,违约责任及其争议处理方式等。因此,设备工程监理服务合同主要条款应当包括(
(),施工合同即告终止。
设备工程合同的()是在设备工程项目实施前对整个设备工程项目合同管理方案预先作出科学的安排和设计,从合同管理组织、方法、制度、内容等方面预先作出计划和方案,以保证项目所有的合同圆满履行,减少合同争议和纠纷,从而保证整个项目目标的实现。
索赔意向通知应在觉察索赔事由发生后()天内提交,合同另有规定的,提交通知时限从其规定。超过了该期限,业主或设备监理工程师有权拒绝赔偿。
合同的()是合同最基本的要素,在设备合同中就是指设备工程承包内容和范围。
关于设备工程监理服务合同的转让,下列叙述有误的一项是()。
随机试题
肠源性发绀
影响物料干燥速率的因素是
乙型肝炎血清学流行率调查中,常用的三大指标是
脑瘤,症见头晕头痛、项强、目眩、视物不清,呕吐,肢体麻木,证属痰瘀阴窍者,选方肾癌或膀胱癌,症见腰痛,腹胀,尿血,腰腹肿块,消瘦,气短乏力,便溏,畏寒肢冷,证属脾肾两虚者,选方
患者,女性,39岁。间歇性水肿10余年,伴恶心、呕吐1周。查体:血红蛋白80g/L,血压156/105mmHg,尿蛋白(++),颗粒管型2~3/HP,尿比重1.010~1.012。该患者最有可能的诊断是
深基坑支护与降水工程、模板工程、脚手架工程的施工专项方案必须经下列哪些人员签字后实施?()①经施工单位技术负责人;②总监理工程师;③结构设计人;④施工方法人代表
某公司长期以来采用固定股利支付率政策进行股利分配,确定的股利支付率为20%。2013年销售收入为5000万元,税后净利润为600万元,按照固定股利支付率政策,该公司将要支付的股利为()万元。
企业发生的下列利息支出,在计算应纳税所得额时,可以从收入总额中扣除的有()。
如图7所示的电路中,电源电压保持不变。当开关S断开,甲、乙两表为电流表时,两表的示数之比I甲:I乙为3:5;当开关S闭合,甲、乙两表为电压表时,两表示数之比U甲:U乙为()。
阿马罗罐装水果公司的财务人员,计划项目A、B和C的现金流量如下:假设年贴现率为12%。假设三个项目是独立的,根据盈利指数投资决策的原则,应该选择哪个项目?
最新回复
(
0
)