首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景】 某工程项目,业主通过招标方式确定了承包商,双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。该工程共有10个分项工程,工期150天,施工工期为3月3日至7月30日。 合同规定,工期每提前一天,承包商可获得工期奖励1.2万元;工期每拖后一天,承包商
【背景】 某工程项目,业主通过招标方式确定了承包商,双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。该工程共有10个分项工程,工期150天,施工工期为3月3日至7月30日。 合同规定,工期每提前一天,承包商可获得工期奖励1.2万元;工期每拖后一天,承包商
admin
2017-11-07
26
问题
【背景】
某工程项目,业主通过招标方式确定了承包商,双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。该工程共有10个分项工程,工期150天,施工工期为3月3日至7月30日。
合同规定,工期每提前一天,承包商可获得工期奖励1.2万元;工期每拖后一天,承包商承担逾期违约金1.5万元。开工前承包商提交了经审批的施工进度计划,如图5.3.1所示。
该工程如期开工后,在施工过程中发生了监理人核准的如下事件:
事件1:3月6日,由于业主提供的部分施工场地条件不充分,致使工作B作业时间拖延4天,工人窝工20个工日,施工机械B闲置5天(台班费:800元/台班)。
事件2:4月25~26日,当地供电中断,导致工作C停工2天,工人窝工40个工日,施工机械C闲置2天(台班费1000元/台班);工作D没有停工,但因停电改用手动机具替代原配动力机械D使功效降低,导致作业时间拖延1天,增加用工18个工日,原配动力机械D闲置2天(台班费:800元/台班),增加手动机具使用2天(台班费:500元/台班)。
事件3:按合同规定由业主负责采购且应于5月22日到场的材料,直到5月26日清晨才到场;5月24日发生了脚手架倾倒事故,因处理停工待料状态,承包商未及时重新搭设; 5月26日上午承包商安排10名架子工重新搭设脚手架;5月27日恢复正常作业。因此导致工作F持续停工5天,该工作班组20名工人持续窝工5天,施工机械F闲置5天(台班费: 1200元/台班)
截至5月末,其他工程内容的作业持续时间和费用均与原计划相符。承包商分别于5月5日(针对事件1、2)和6月10日(针对事件3)向监理人提出索赔。机械台班均按每天一个台班计。
【问题】
该工程架子工日工资为180元/工日,其他工种工人日工资为150元/工日,人工窝工补偿标准为日工资的50%;机械闲置补偿标准为台班费的60%;管理费和利润的计算费率为人、材、机费用之和的10%,规费和税金的计算费率为人、材、机的费用、管理费与利润之和的9%,计算应被批准的费用索赔为多少元?
选项
答案
事件1不能索赔费用。 事件2的索赔包括C工作的索赔和D工作的索赔。 C工作的索赔=(40×150×50%+2×1000×60%)×(1+9%)=4578.00(元) D工作的索赔=( 18×150+2×500)×(1+10%)×(1+9%)+(2×800×60%)×(1+9%)=5482.70(元) 因此,事件2的索赔费用=4578.00+5482.00=10060.00(元) 事件3索赔费用=(4×20×150×50%+4×1200×60%)×(1+9%)=9679.20(元) 故被批准的索赔费用=10060.00+9679.20=19739.20(元)
解析
事件1不能索赔费用。
事件2的索赔包括C工作的索赔和D工作的索赔,C工作的索赔包括人工和机械的窝工和闲置,窝工和闲置不能索赔管理费和利润;D工作的索赔包括人工和机械的新增工作以及机械闲置,新增工作可以索赔管理费和利润。
C工作的索赔=(40×150×50%+2×1000×60%)×(1+9%)=4578.00(元)
D工作的索赔=(18×150+2×500)×(1+10%)×(1+9%)+(2×800×60%)×(1+9%)=5482.70(元)
因此,事件2的索赔费用=4578.00+5482.00=10060.00(元)
事件3的费用索赔主要基于业主材料采购引起的延误,一共是4天。包括工人窝工以及机械闲置,窝工和闲置不能索赔管理费和利润。
事件3索赔费用=(4×20×150×50%+4×1200×60%)×(1+9%)=9679.20(元)
故被批准的索赔费用=10060.00+9679.20=19739.20(元)
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BJ75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
建设工程监理规划的作用有()。
在EPC模式条件下,承包商所承担的风险包括下列内容中的()。
建设工程监理规划基本内容的确定,是从()考虑的。
就建设工程而言,在风险事件发生前,风险管理的目标主要表现为()。
对于在工程监理过程中所形成且属于向地方城建档案管理部门报送的监理文件,项目监理机构应当()。
在风险管理理论和方法中,在多数情况下,是以()表示风险的发生概率及其损失。
在对建设工程监理规划审核时,对其中项目监理机构人员配备的审查应包括()。
在下列关于建设工程文件档案资料管理通用职责的表述中,正确的是()。
建设工程文件档案资料是多层次、多环节、相互关联的系统,这是由其()的特征所决定的。
工程项目系统内部需求关系的协调,关键是抓( )。
随机试题
在头脑小确定行事物间的异同点和关系的思维过程是()
新生儿期先天性肌性斜颈的特征性改变是
某市汽贸公司开展汽车销售活动,某市郊区财政局要求该公司缴纳销售管理费,该公司未缴,区财政局发出处罚决定书。由于市财政局未作复议裁决,汽贸公司提起行政诉讼。一审法院认为被告不能提供处罚原告的依据,判决撤销处罚决定书。上诉时,财政局提供新的证据,二审法院因此撤
以下对不同理财价值观客户的投资建议,正确的有()。
支撑反作用力是影响人体跑速的主要外力之一。()
“社会形态的发展是一种自然历史过程”这一命题的含义是()
TheSimpleNetworkManagementProtocol(SNMP)isan(71)protocolthatfacilitatestheexchangeofmanagementinformationbetween(7
对关系S和R进行集合运算,结果中既包含S中的所有元组也包含R中的所有元组,这样的集合运算称为()。
WhatwouldMaryliketodo?
—Clare,canyousmellsomething______?—Oh,MyGod!Itmustbetherice.
最新回复
(
0
)