首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某国有资金投资项目,业主依据《标准施工招标文件》通过招标确定了施工总承包单位,双方签订了施工总承包合同。合同约定,管理费按人材机费之和的10%计取,利润按人材机费和管理费之和的6%计取,规费和增值税按人材机费、管理费和利润之和的13%计取,人工费单价为15
某国有资金投资项目,业主依据《标准施工招标文件》通过招标确定了施工总承包单位,双方签订了施工总承包合同。合同约定,管理费按人材机费之和的10%计取,利润按人材机费和管理费之和的6%计取,规费和增值税按人材机费、管理费和利润之和的13%计取,人工费单价为15
admin
2023-01-12
22
问题
某国有资金投资项目,业主依据《标准施工招标文件》通过招标确定了施工总承包单位,双方签订了施工总承包合同。合同约定,管理费按人材机费之和的10%计取,利润按人材机费和管理费之和的6%计取,规费和增值税按人材机费、管理费和利润之和的13%计取,人工费单价为150元/工日,施工机械台班单价为1500元/台班;新增分部分项工程的措施费按该分部分项工程费的30%计取。(除特殊说明外,各费用计算均按不含增值税价格考虑)。合同工期220天,工期提前(延误)的奖励(惩罚)金额为1万元/日。
合同签订后,总承包单位编制并被批准的施工进度计划如图3.1所示。
施工过程中发生如下事件:
事件1:为改善项目使用功能,业主进行了设计变更,该变更增加了一项Z工作,根据施工工艺要求,Z工作为A工作的紧后工作、为G工作的紧前工作,已知Z工作持续时间为50天,用人工600工日,施工机械50台班,材料费16万元。
事件2:E工作为隐蔽工程。E工作施工前,总承包单位认为工期紧张,监理工程师到场验收会延误时间,即自行进行了隐蔽,监理工程师得知后,要求总承包单位对已经覆盖的隐蔽工程剥露重新验收。经检查验收,该隐蔽工程合格。总承包单位以该工程检查验收合格为由,提出剥露与修复隐蔽工程的人工费、材料费合计1.5万元和延长工期5天的索赔。
事件3:为获取提前竣工奖励,总承包单位确定了五项可压缩工作持续时间的工作F、G、H、I、J,并测算了相应增加的费用,见表3.1。
已知施工总承包合同中的某分包专业工程暂估价1000万元,具有技术复杂、专业性强的工程特点,由总承包单位负责招标。招标过程中发生如下事件:
(1)签于采用随机抽取方式确定的评标专家难以保证胜任该分包专业工程评标工作,总承包单位便直接确定了评标专家。
(2)对投标人进行资格审查时,评标委员会认为,招标文件中规定投标人必须提供合同复印件作为施工业绩认定的证明材料,不足以反映工程合同履行的实际情况,还应提供工程竣工验收单。所以对投标文件中,提供了施工业绩的合同复印件和工程竣工验收单的投标人通过资格审查,对施工业绩仅提供了合同复印件的投标人做出不予通过资格审查的处理决定。
(3)评标结束后,总承包单位征得业主同意,拟向排第一序位的中标候选人发出中标通知书前,了解到该中标候选人的经营状况恶化,且被列入了失信被执行人。
问题:
针对分包专业工程招标过程中的事件(3),总承包单位应如何处理?(计算结果保留两位小数)
选项
答案
总承包人可以重新招标或选择中标候选人名单排名第二的中标候选人为中标人。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BOPD777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
某女,77岁。4个月前因肺癌手术治疗,其后化疗3次。刻下:面色萎黄,气短懒言,语声低微,头昏神疲,肢体无力;舌淡,边有齿痕,苔薄白,脉虚无力。宜选用的基础方剂是
某男,28岁。烈日下工作后,出现高热,汗多,头痛面红,烦躁,小便赤;舌红少津,脉洪大。辨证为阳暑,治以白虎汤(石膏、知母、甘草、粳米)。执业药师告知患者正确的煎服方法是
A.少阴头痛B.太阳头痛C.厥阴头痛D.少阳头痛E.阳明头痛根据经脉分布,以确定病位所在,前额部疼痛,所属的是
关于妊娠期及哺乳期妇女用药指导的说法,正确的有
患者,女,35岁。平日工作忙碌,症见:睡则汗出,醒则自止,心悸怔忡,失眠多梦,神疲气短,面色少华;舌质淡,舌苔白,脉细。医师处以健脾生血颗粒。下列关于其合理用药与用药指导的说法不正确的是
患者,女,26岁,因上腹痛就诊。胃镜显示胃溃疡,13C尿素呼气试验结果为阳性,青霉素皮试阴性。医师开具阿莫西林、克拉霉素、奥美拉唑和枸橼酸铋钾4种药物,关于2种抗菌药物服用时间的说法,正确的是
甲和乙同为药品批发企业,其所持有的《药品经营许可证》载明的经营范图为麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、化学原料药及其制剂、杭生素原料药及其制剂。甲企业和乙企业经营范围明确具有经营蛋白同化制剂、肽类激素经营资质。丙是药品零售企业,经营方式是零售(连锁),经
根据《药品经营质量管理规范》,关于药品储存与养护要求的说法,正确的是
A.用法用量B.不良反应C.注意事项D.警示语在药品说明书中,有关内容应当在说明书标题下以醒目的黑体字注明的是
下列关于突触传递特征的叙述,错误的是()。
随机试题
Peekthroughtheinspectionwindowsofthenearly100three-dimensional(3D)printersquietlymakingthingsatRedEye,acompany
病因判断标准中下列哪项是必需的
慢性肺源性心脏病降低肺动脉高压的首选治疗是
齐某起诉宋某要求返还借款八万元,法院适用普通程序审理并向双方当事人送达出庭传票,因被告宋某不在家,宋某的妻子代其签收了传票。开庭时,被告宋某未到庭。经查,宋某已离家出走,下落不明。关于法院对本案的处理,下列哪一选项是正确的?()(司考.2009.3
在峡谷或()的河段上,或在通航的河流上需要满足船只的顺利通行时可选用缆索吊装施工。
个人及家庭收支流量大多以()来计算,对照期初与期末的现金,看记账时有无漏记之处。
甲股份有限公司2013年在上海证券交易所上市,A公司是甲公司的控股股东,持有甲公司35%的股份。甲公司因2014年、2015年净利润均为负数,遂拟进行重组,2016年8月1日公布重组方案:(1)甲公司以全部资产(负债)与重组方乙公司持有的100%丙公司股
1962年党中央提出的发展国民经济的总方针是
刀片服务器中某块“刀片”插入了4块500GB的SAS硬盘。若使用RAID10组建磁盘系统,则系统可用的磁盘容量为(33)。
以下选项中非法的C语言字符常量是
最新回复
(
0
)