首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形,承包商在执行监理工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括( )。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形,承包商在执行监理工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括( )。
admin
2021-02-01
41
问题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形,承包商在执行监理工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括( )。
选项
A、施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全
B、施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层
C、发包人订购的设备不能按时到货
D、施工机械设备进行维修
E、发包人未能按时移交后续施工的现场
答案
B,C,E
解析
由非承包人原因既造成了拖延工期,又带来了经济上的损失,承包商可以要求发包人追加合同价款并顺延工期。选项C、E为发包人的原因,选项B为客观情况,均为非承包人原因,且带来时间上的拖延以及经济上的支出或损失。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BwZ5777K
本试题收录于:
建设工程合同管理题库一级监理工程师分类
0
建设工程合同管理
一级监理工程师
相关试题推荐
甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同( )。
根据《建设工程委托监理合同》规定,监理人对( )有建议权。
FIDIC((施工合同条件》中规定的缺陷通知期,是指( )的期限。
委托监理合同示范文本中,委托人可以行使的权力不包括( )。
为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验;对于此项检验应由( )。
施工中发生持续不可抗力,承包人应每隔7d向工程师报告一次受灾情况,并于不可抗力事件结束后( )d内,向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
FIDIC施工合同条件中,有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。
下列委托合同中,以服务作为标的物的是( )。
下列可以导致委托代理关系终止的是( )。
下列关于质量保修责任的说法正确的是( )。
随机试题
简述产品成本计算的基本方法及其适用性。
支正穴在阳谷穴与小海穴连线上,阳谷穴上儿寸
男性,18岁,幼年起反复发生喘息,多在夏秋季发作。3小时前因进入刚装饰过的房间发生严重呼吸困难,遂来急诊,呼吸急促,大汗,不能平卧。此时最需要给予的治疗措施是
既可疏散风热,又可平肝明目的药物是
下列关于含特殊药品复方制剂的说法,错误的是()
韩某起诉翔鹭公司要求其依约交付电脑,并支付迟延履行违约金5万元。经县市两级法院审理,韩某均胜诉。后翔鹭公司以原审适用法律错误为由申请再审,省高院裁定再审后,韩某变更诉讼请求为解除合同,支付迟延履行违约金10万元。再审法院最终维持原判。关于再审程序的表述,下
停车数量大于50辆且小于等于150辆或总建筑面积大于2000m2且小于等于5000m2的汽车库为()。
某国有企业在公司改造过程中遇到一些问题,经分析研究认定。根据上述材料,回答下列问题。该公司经多方努力,最终筹集股本总额少于5000万元人民币,按我国松司’法》规定,他们不能创办的是()。
据北京教科院基础教育所2001年7~9月的调查:75.6%的教师认为目前的课题教学模式仍停留在灌输一接受的水平阶段,学生的学习方式基本上还是听讲一练习再现教师传授的知识。学生的课堂感受和学习体验是衡量教学方式优劣的“试金石”。35.8%的小学生、28.2%
设有关系:S(学号,姓名,性别)、C(课程号,课程名)、SC(学号,课程号)。实现查询选修“会计学”课的所有女生姓名的SQL语句是“SELECTFROMS,C,SCWHERE<条件>”。该语句中的<条件>的正确表示是______。
最新回复
(
0
)