首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某机场弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后,经检查该光缆不符合要求,承包商只得从另一家外地企业采购,造成光缆部分成本上升。 在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工:5月20
背景 某机场弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后,经检查该光缆不符合要求,承包商只得从另一家外地企业采购,造成光缆部分成本上升。 在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工:5月20
admin
2021-12-28
45
问题
背景
某机场弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后,经检查该光缆不符合要求,承包商只得从另一家外地企业采购,造成光缆部分成本上升。
在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工:5月20日~5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商;6月7日~6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨,造成了6月11日~6月14日该地区的供电全部中断。
若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时,要求设备窝工损失按台班计算,人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理,如不合理该怎样计算?
选项
答案
不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算,不包括运转费部分;人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用;一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失,而且只按成本费用计算,不包括利润。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/C0aw777K
本试题收录于:
民航工程管理与实务题库一级建造师分类
0
民航工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某项目部承建了总长为551m的斜坡式结构防波堤工程,基础底为淤泥质粉质黏土。问题:对铺设土工织物的砂垫层有什么要求?
某打桩船职工冯某上身伸进笼口检查柴油锤,被正在下降的提升架挤压,由于当时指挥紧急停车,避免了重大事故发生,但不幸的是冯某右肋已骨折。问题:造成该事故的原因?
某建筑公司电焊工李某在某厂运焦码头焊接水平梁铁件作业中不穿救生衣,失足落人江中淹溺而死亡。问题:该事故的等级?
港口与航道工程总承包二级资质企业可承担以下()工程项目的施工。
港航设备安装及水上交管工程专业承包资质分为()
港口与航道工程项目技术管理的作用有()。
下列机械设备不属于港口与航道工程总承包一级资质标准要求范围的是()。
施工组织设计的主要技术经济指标包括()。
高桩码头工程施工组织设计编制中,“工程项目主要情况”包括工程名称、建设地点、建设规模、总工期、()、主要工程量、分包队伍选择、新技术、新材料应用等。
随机试题
甲公司从乙公司处承包了一项工程,在施工过程中,甲公司要将隐蔽工程予以隐蔽,便通知乙公司前来检查,但乙公司一直没有派人检查。甲公司只得停工等待乙公司前来检查。最终工程超出约定工期仍未完工,乙公司损失惨重。对此,下列表述正确的是()。
已知资产的价值与功能之间存在线性关系,某重置全新一台机器的价格为10万元,年产量为8000件。现知被评估资产年产量为5000件,由此可以确定其重置成本为
顿咳痉咳期证见顿咳初咳期风寒证见
女,23岁。新婚,月经规律,经量较多。尚无生育计划。最应该建议的避孕方法是
若新新公司打算向法院起诉伟达公司,则下列哪个法院具有管辖权?如果双方后来达成仲裁协议,仲裁委员会作出裁决,由伟达公司在仲裁裁决书生效后1个月内向新新公司赔偿经济损失5万元。但仲裁裁决书发生法律效力1个月后,伟达公司拒绝履行义务。新新公司可以向以下哪个机
地籍图根控制点密度比较大,通常是每平方千米应布设()个地籍图根控制点。
关于地下工程导向钻进法,说法不正确的是()。
已知有一维数组A[0..m*n-1],若要对应为m行、n列的矩阵,将元素A[k](0≤k
Readingthismessagefromyoursecretary.TelephonemessageMr.Johnsoncalled—ourquotationreceiv
Mary,whenyouhavefinishedyourhomework,don’tforgettoturnoffthelight,______?
最新回复
(
0
)