某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全

admin2019-05-07 37

问题某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对施工单位实验室资质等级及其试验范围等进行考查。
项目监理过程中发生了如下事件：
事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。
事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员完全不相符，其中五名安装人员无安装资格证串，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改，施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的，总监理工程师给予批准。
【问题】
监理单位应如何处理事件2?

选项

答案事件2中，专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，应由总监理工程师下达设备安装的暂停令，要求施工单位整改(撤换无证人员，安排原审核合格人员或持证的新换人员，新换人员要报审资格)的同时，对已安装部分的质量进行检验，检验合格者认可，检验不合格，作返工处理。施工单位整改合格后，由总监理工程师下达复工令。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/C2q5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

当事人—方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销的合同有()。

根据《合同法》，“数据电文”包括()。

设备工程索赔是指()。

()不属于业主方的风险管理措施。

在FIDIC“黄皮书”以及ICE编制的合同条件中，都将设备工程监理人员分为()。

签订合同协议书并收到承包商履约保函后，业主应尽快()。

投标者在合同谈判阶段希望达到的主要目的是()。

合同签署前，双方应当对所有在招标投标及谈判前后各方发出的文件、文字说明、解释性资料进行整理。对凡是与上述合同构成内部矛盾的文件，应宣布作废。可以在双方签署的()中，对此作出排除性质的声明。

在()中，设备监理单位主要从事设备建设项目的可行性研究并参与设计任务书的编制。

A、HIVB、HPVC、HAVD、蚊虫E、鼠类肾综合征出血热的主要传染源是

下列关于二手房代理业务交易环节的表述中，不正确的是：()。

关于住宅专项维修资金，不正确的是()。

注册会计师在实施监盘的过程中，下列有关做法恰当的有()。

制约和影响绩效考评的正确性、可靠性和有效性的因素主要有()。

文件IN．DAT中存有200个四位整型数，函数ReadData()负责将IN．DAT中的数读到数组inBuf[]中。请编写函数findValue()，其功能是；求出千位数上的数加百位数上的数等于十位数上的数加个位数上的数，按照从大到小的顺序存人数组outB

That’sabitexpensive.I’ll______it.

Theearthiswitnessinganurbanrevolution,aspeopleworldwidecrowdintotownsandcities.In1800onlyfivepercentofthe

Designatingthisbook(HandbookofPersonalityPsychology)a"handbook"isatonceaccurateandpossiblyunfortunate.Handbooks