首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那
甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那
admin
2018-05-04
62
问题
甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。
选项
A、15
B、16
C、17
D、21
答案
D
解析
本题虽然发生了不可抗力,但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内,而是乙方违约后发生的,因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/C2rw777K
本试题收录于:
建设工程法规及相关知识题库二级建造师分类
0
建设工程法规及相关知识
二级建造师
相关试题推荐
合同当事人一方行使撤销权时,应当在其知道或者应当知道撤销事由的()内行使。
对于可撤销的建设工程施工合同,当事人有权请求()撤销该合同。
对于下列合同中订有的免责条款,根据《合同法》的规定,应当认为无效的是()。
《建筑法》规定领取施工许可证建设资金必须已经落实,建设工期不足一年的到位资金原则上不应少于工程款的()。
根据我国法律规定,以下事项中,诉讼时效为1年的是()。
劳动者有下列情形之一的,用人单位可以随时解除劳动合同()。
甲、乙双方因合同纠纷于2009年4月22日提起民事诉讼,人民法院于2009年5月4日作出了判决书并发生了法律效力,但甲对此判决不服,要求申请再审的,则应当在()前提出。
根据我国《合同法》的规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使。
申请项目档案验收应具备的条件不包括()。
某项目的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的盖章和法人代表的签字。其中,某投标人提交的投标文件只有投标单位的盖章而没有法人代表的签字。关于这份投标文件的效力,下列说法错误的是()。
随机试题
属于长效口服避孕药的是:
下面通信方式_________不属于微波远距离通信。
下述哪项与受体的性质不符
女性,24岁。月经增多,下肢反复出现瘀斑1年,肝脾未及,红细胞2.97×1012/L,血红蛋白88g/L,白细胞4×109/L,血小板42×109/L,网织红细胞1.6%,骨髓增生明显活跃,巨核细胞增多。此例首先应考虑为
房地产法律的调整对象中,保障对象应当按照政府规定的条件及程序申请保障房,同时在不符合保障条件或违规使用保障房时应当退出,拒不退出的,主管机关可以申请()强制执行。
下列不属于收款条件的是()。
个人理财业务在我国的兴起和迅速发展有多方面的原因,主要包括()。
持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的,丧失对其前手的追索权,但是承兑人或者付款人仍应当对持票人承担责任。()
下列哪一选项不属于社会主义法治理念的理论渊源?()
昨天,黄山市屯溪区数百米长的柏树路两侧摆满了【163】齐划一的摊点,漂亮的遮雨篷和摊位隔离板,看起来焕然一【164】。昔日拥挤的柏树路,现在能开一辆汽【165】。柏树路是黄山市区的一条【166】要次干道,一直禁【167】摆摊设点。但是,这一禁令往
最新回复
(
0
)