背景：某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总

admin2018-07-03 89

问题背景：
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：
事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成，使幕墙开工时间延误了10d。
事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议，要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，幕墙公司已进行封闭，但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验。
事件四：工程竣工验收前，幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》，保修期限为一年。
问题：
事件一中，幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?

选项

答案可以。理由：《合同法》第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，所以幕墙公司的要求是合理的。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/C3yw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

关于钢结构工程雨期施工技术要求的描述，错误的是()。

在干燥的晴天，钢结构表面处理与热喷涂施工时间间隔最长为()。

根据建筑内部装修设计防火的相关规定，在民用建筑中，墙面采用的泡沫状塑料材料面积不得超过房间墙面总面积的()。

某工程中，一道预应力混凝土梁采用后张法张拉预应力筋，其正截面共有12束预应力钢丝，每束100根。根据相关规定，最多可允许()根钢丝断裂或滑脱。

关于排水明沟设置的说法，正确的是()。

试述甲亢危象的处理原则。

A．活血祛瘀B．补肝肾，强筋骨C．利尿通淋D．引血下行E．排脓止痛牛膝在天麻钩藤饮中的主要作用是

奥美拉唑属于

氧气吸入的适应证是()。

编制规划要充分发扬民主，广泛听取意见。各级各类规划应视不同情况，征求()的意见。

一次凭证是只记录一项经济业务或同时记录若干同类经济业务并在经济业务发生后一次填制完毕的原始凭证，如收发凭证汇总表。　　(　　)

买卖双方以D/P.T/R条件签订合同,货到目的港后,买方凭T/R向代收行借单提货,事后收不回货款,()。

人民法院收到清算组的报告和终结破产程序申请后认为符合破产程序终结规定的，应当在(　　)内裁定终结破产程序。

MarkTwain’sAdventuresofHuckleberryFinnSamuelClemens,whosepennameisMarkTwain,publishesAdventuresofHuckleber

建筑工程管理与实务

二级建造师

关于钢结构工程雨期施工技术要求的描述，错误的是()。

在干燥的晴天，钢结构表面处理与热喷涂施工时间间隔最长为()。

根据建筑内部装修设计防火的相关规定，在民用建筑中，墙面采用的泡沫状塑料材料面积不得超过房间墙面总面积的()。

某工程中，一道预应力混凝土梁采用后张法张拉预应力筋，其正截面共有12束预应力钢丝，每束100根。根据相关规定，最多可允许()根钢丝断裂或滑脱。

关于排水明沟设置的说法，正确的是()。

试述甲亢危象的处理原则。

A．活血祛瘀B．补肝肾，强筋骨C．利尿通淋D．引血下行E．排脓止痛牛膝在天麻钩藤饮中的主要作用是

奥美拉唑属于

氧气吸入的适应证是()。

编制规划要充分发扬民主，广泛听取意见。各级各类规划应视不同情况，征求()的意见。

一次凭证是只记录一项经济业务或同时记录若干同类经济业务并在经济业务发生后一次填制完毕的原始凭证，如收发凭证汇总表。 ( )

买卖双方以D/P.T/R条件签订合同,货到目的港后,买方凭T/R向代收行借单提货,事后收不回货款,()。

人民法院收到清算组的报告和终结破产程序申请后认为符合破产程序终结规定的，应当在( )内裁定终结破产程序。

MarkTwain’sAdventuresofHuckleberryFinnSamuelClemens,whosepennameisMarkTwain,publishesAdventuresofHuckleber

一次凭证是只记录一项经济业务或同时记录若干同类经济业务并在经济业务发生后一次填制完毕的原始凭证，如收发凭证汇总表。　　(　　)

人民法院收到清算组的报告和终结破产程序申请后认为符合破产程序终结规定的，应当在(　　)内裁定终结破产程序。