背景材料施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同巾约定： (1)人工费综合单价为45元／工日； (2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d； (3)

admin2016-01-11 25

问题背景材料
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同巾约定：
(1)人工费综合单价为45元／工日；
(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d；
(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件：
【事件一】3月19～20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。
【事件二】3月21日施工总承包单位租赁一台吊车(1500元／台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元／台班)，并进行维修保养，导致停工2d，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
【事件三】5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300工日。
【事件四】6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。
【事件五】主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m²。会议室墙面采用人造木板装饰，其中细木工板用量600m²，用量最大的一种人造饰面木板300m²。
针对事件一到事件三，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
问题：
事件一到事件三中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?

选项

答案事件一到事件三中，施工总承包单位可获得的工期索赔：事件一：可索赔工期2d。事件三：可索赔工期5d。共计可索赔工期7d。事件一到事件三中，施工总承包单位可获得的费用索赔：300×45=13500元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CAAw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

背景材料施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同巾约定： (1)人工费综合单价为45元／工日； (2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d； (3)

建筑工程管理与实务

二级建造师

建设单位或者项目法人在完成开工前各项准备工作之后，应当在办理施工许可证前()日，按照交通部的有关规定到质监机构办理公路工程施工质量监督手续。

关于大体积混凝土对所用原材料的要求，正确的有()。

现场质量检查控制包括()。

沥青混凝土路面不平整的预防措施主要有(　　)。

光面爆破的主要目的是()。

在施工组织设计的主要内容中，具有统筹全局，指导工程项目的全部施工生产活动，控制工程的施工进度等作用的是()。

山坡路堤的施工中，地面横坡陡于(　　)时，原地面应挖成台阶，并用小型夯实机加以夯实。

在建筑材料采购合同的管理中，材料的验收方式有()。

关于公路工程公开开标的说法中，正确的是()。

核算的形式包括(　　)。

No．7信令系统的消息传递部分的功能是在对应的两个用户部分之间可靠传送()

青霉素G难以杀灭的细菌是

A．切段或纵剖为块，晒干，撞去粗皮B．晒干或烘干C．晒干，撞去须根D．晒至半干，反复搓揉3～4次，再晒干E．削去粗皮，炕干

用热力或其他适宜方法将物质中的微生物杀灭或除去的方法是以创造洁净空气为主要目的空气调节措施是

甲、乙公司约定，由丙公司每月代乙公司向甲公司偿还债务50万元，期限2年。丙公司履行5个月后，以自己并不对甲公司负有债务为由拒绝继续履行。甲公司遂向法院起诉，要求乙公司、丙公司承担违约责任。人民法院应()。

中国证监会对基金机构的检查内容不包括()。

婴儿思维的主要特点是()。

()的快慢主要取决于反应时的长短(兴奋通过反射弧的时间)、中枢神经系统的机能状态和运动条件反射的巩固程度等。

背景材料 施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同巾约定： (1)人工费综合单价为45元／工日； (2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d； (3)

建筑工程管理与实务

二级建造师

建设单位或者项目法人在完成开工前各项准备工作之后，应当在办理施工许可证前()日，按照交通部的有关规定到质监机构办理公路工程施工质量监督手续。

关于大体积混凝土对所用原材料的要求，正确的有()。

现场质量检查控制包括()。

沥青混凝土路面不平整的预防措施主要有( )。

光面爆破的主要目的是()。

在施工组织设计的主要内容中，具有统筹全局，指导工程项目的全部施工生产活动，控制工程的施工进度等作用的是()。

山坡路堤的施工中，地面横坡陡于( )时，原地面应挖成台阶，并用小型夯实机加以夯实。

在建筑材料采购合同的管理中，材料的验收方式有()。

关于公路工程公开开标的说法中，正确的是()。

核算的形式包括( )。

No．7信令系统的消息传递部分的功能是在对应的两个用户部分之间可靠传送()

青霉素G难以杀灭的细菌是

A．切段或纵剖为块，晒干，撞去粗皮B．晒干或烘干C．晒干，撞去须根D．晒至半干，反复搓揉3～4次，再晒干E．削去粗皮，炕干

用热力或其他适宜方法将物质中的微生物杀灭或除去的方法是以创造洁净空气为主要目的空气调节措施是

甲、乙公司约定，由丙公司每月代乙公司向甲公司偿还债务50万元，期限2年。丙公司履行5个月后，以自己并不对甲公司负有债务为由拒绝继续履行。甲公司遂向法院起诉，要求乙公司、丙公司承担违约责任。人民法院应()。

中国证监会对基金机构的检查内容不包括()。

婴儿思维的主要特点是()。

()的快慢主要取决于反应时的长短(兴奋通过反射弧的时间)、中枢神经系统的机能状态和运动条件反射的巩固程度等。

背景材料施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同巾约定： (1)人工费综合单价为45元／工日； (2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d； (3)

沥青混凝土路面不平整的预防措施主要有(　　)。

山坡路堤的施工中，地面横坡陡于(　　)时，原地面应挖成台阶，并用小型夯实机加以夯实。

核算的形式包括(　　)。