施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：①人工费综合单价为45元/工日；②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d；③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工

admin2019-04-04 41

问题施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：①人工费综合单价为45元/工日；②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d；③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件：
事件一：3月19～20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工20工日，1台挖掘机陷入淤泥中。
事件二：3月21日施工总承包单位租赁一台吊车(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
事件三：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求 5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300工日。
事件四：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。
事件五：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m²。会议室墙面采用人造木板装饰，其中细木工板用量600m²，用量最大的一种人造饰面木板300m²。
针对事件一到事件三，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
问题：
事件一～事件三中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?

选项

答案事件一到事件三中，施工总承包单位可获得的工期索赔：事件一：可索赔工期2d。事件三：可索赔工期5d。共计可索赔工期7d。事件一到事件三中，施工总承包单位可获得的费用索赔： 300工日×45元/工日=13500元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CHFu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

在施工成本控制过程中，采取措施纠正成本偏差之前需要完成的工作有（）。

下列各选项中，属施工现场防火制度范畴的是（）。

各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括（）。

工程施工过程中，施工现场堆放大宗材料，成品，半成品和机具设备时，做法正确的有（）。

使用双组分硅酮结构密封胶的玻璃板块，在注胶后一般需要静置养护（）d后才能运输。

当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原(　　)单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对原有建筑结构的安全性进行核验、确认。

影响混凝土拌合物和易性的因素有(　　)。

钢结构所用钢材主要是()。

高聚物改性沥青防水卷材施工中，采用冷胶粘剂进行卷材与基层、卷材与卷材粘结的施工方法称为(　　)，

小肠经循行经过()，因此耳部小肠穴可用于咽喉肿痛。

Iforgot______herthatmycoatbuttonsneedtobesewnon.

本案中，由于该案件涉及县人民法院院长，因此，关于本案的管辖，下列说法正确的是：假设本案中，秦某是张某同案犯，如果张某聘请了辩护律师，则人民法院对于没有委托辩护人的秦某可以采取以下哪些或哪个做法?

下列关于建设用地费的叙述中，正确的是()。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时，应至少提前()天书面通知监理人。

根据《劳动合同法》的规定，用人单位不得解除劳动合同的情形有()。

依据“营改增”的政策规定，下列行为中属于物流辅助服务的有()。

Concretefollow-upinitiativeshaveincludedtheorganizationofspecifictrainingsessionswitha________tostimulatingdecisio

A、learnmoreabouttheinheritancelaw.B、quarrelwithherhusband’srelativesforherpropertyfiercely.C、askherrelativesto

建筑工程管理与实务

一级建造师

在施工成本控制过程中，采取措施纠正成本偏差之前需要完成的工作有（）。

下列各选项中，属施工现场防火制度范畴的是（）。

各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括（）。

工程施工过程中，施工现场堆放大宗材料，成品，半成品和机具设备时，做法正确的有（）。

使用双组分硅酮结构密封胶的玻璃板块，在注胶后一般需要静置养护（）d后才能运输。

当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原( )单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对原有建筑结构的安全性进行核验、确认。

影响混凝土拌合物和易性的因素有( )。

钢结构所用钢材主要是()。

高聚物改性沥青防水卷材施工中，采用冷胶粘剂进行卷材与基层、卷材与卷材粘结的施工方法称为( )，

小肠经循行经过()，因此耳部小肠穴可用于咽喉肿痛。

Iforgot______herthatmycoatbuttonsneedtobesewnon.

本案中，由于该案件涉及县人民法院院长，因此，关于本案的管辖，下列说法正确的是：假设本案中，秦某是张某同案犯，如果张某聘请了辩护律师，则人民法院对于没有委托辩护人的秦某可以采取以下哪些或哪个做法?

下列关于建设用地费的叙述中，正确的是()。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时，应至少提前()天书面通知监理人。

根据《劳动合同法》的规定，用人单位不得解除劳动合同的情形有()。

依据“营改增”的政策规定，下列行为中属于物流辅助服务的有()。

Concretefollow-upinitiativeshaveincludedtheorganizationofspecifictrainingsessionswitha________tostimulatingdecisio

A、learnmoreabouttheinheritancelaw.B、quarrelwithherhusband’srelativesforherpropertyfiercely.C、askherrelativesto

当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原(　　)单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对原有建筑结构的安全性进行核验、确认。

影响混凝土拌合物和易性的因素有(　　)。

高聚物改性沥青防水卷材施工中，采用冷胶粘剂进行卷材与基层、卷材与卷材粘结的施工方法称为(　　)，