施工单位在合同协议条款约定的开工日期前6天提交了一份请求报告，报告请求延期10天开工，其理由如下。 (1) 电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。 (2) 由铁路部门运输的5台施工单位自有施工主要机械在开工后8天才能运输到施工现

admin2008-10-18 105

问题施工单位在合同协议条款约定的开工日期前6天提交了一份请求报告，报告请求延期10天开工，其理由如下。
(1) 电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。
(2) 由铁路部门运输的5台施工单位自有施工主要机械在开工后8天才能运输到施工现场。
(3) 为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。
【问题】
监理工程师接到报告后应如何处理?为什么?

工程所需的200个钢门窗框是由业主负责供货，钢门窗框运达施工单位工地仓库，并经入库验收。施工过程中监理工程师进行质量检验时，发现有10个钢窗框有较大变形，即下令施工单位拆除，经检查原因属于钢窗框使用材料不符合要求。
【问题】
对此事故监理工程师应如何处理?

选项

答案报告业主督促建设单位提供合格的钢窗框，并进行检查验收。督促施工单位拆除不合格钢窗框，重新安装合格的钢窗框并检查验收。对此造成的工期延期，应给予顺延；造成的经济损失，应给予补偿。由建设单位承担经济责任，因为钢窗框是业主负责供货的。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CMv5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

根据FIDIC《施工合同条件》，承包人只可要求发包人补偿工期和成本的事项有()。

用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点有()。

国际工程的间接费项目较多，但并无统一的规定，经常遇到的费用项目包括()。

在建设工程施工阶段，监理工程师控制施工进度的工作内容包括()。

下列方法中，既能比较工作的实际进度与计划进度，又能分析工作的进度偏差对工程总工期影响程度的是()。

工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求()。

国际工程项目建筑安装工程费用中，()不属于间接费。

某工程项目建设其他费用不包括()。

初步施工总进度计划编制完成后，检查总工期是否符合要求，其调整的主要方法有()。

当工程实际进度偏差影响到总工期而需要调整进度计划时，可采用()等方法改变某些工作的逻辑关系。

荐选制在具体操作方面的表现形式有___、_、____。

公文的表达方式和语体特征构成（）

A．乳糜微粒B．极低密度脂蛋白C．低密度脂蛋白D．高密度脂蛋白有助于防止动脉粥样硬化的脂蛋白是

患者况某，男，27岁。发热数日，口干舌燥，大便困难，偶便少许秽浊稀水，恶臭难闻，脐腹疼痛，按之坚硬有块，脉滑实。治宜选用()

检察院以涉嫌盗窃罪对赵某提起公诉。经审理，法院认为证明指控事实的证据间存在矛盾且无法排除，同时查明赵某年龄认定有误，该案发生时赵某未满16周岁。关于本案，法院应当采取下列哪一做法?

毛泽东提出，处理中共与民主党派的关系，应坚持的方针是()

若变量已正确定义，则语句s=32；s＾=32；pfintf("％d"，s)；的输出结果是()。

A.lunchB.foodC.hotelD.SundayE.findF.FridayG.greakhstThedaydialisbetweenThursdayantiSaturday.

A、Diamond-producingriversaredisappearingbecauseofclimatechange.B、Diamondcouldn’tbeformedwithoutgreatheatandpress

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

根据FIDIC《施工合同条件》，承包人只可要求发包人补偿工期和成本的事项有()。

用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点有()。

国际工程的间接费项目较多，但并无统一的规定，经常遇到的费用项目包括()。

在建设工程施工阶段，监理工程师控制施工进度的工作内容包括()。

下列方法中，既能比较工作的实际进度与计划进度，又能分析工作的进度偏差对工程总工期影响程度的是()。

工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求()。

国际工程项目建筑安装工程费用中，()不属于间接费。

某工程项目建设其他费用不包括()。

初步施工总进度计划编制完成后，检查总工期是否符合要求，其调整的主要方法有()。

当工程实际进度偏差影响到总工期而需要调整进度计划时，可采用()等方法改变某些工作的逻辑关系。

荐选制在具体操作方面的表现形式有_____、_____、______。

公文的表达方式和语体特征构成（）

A．乳糜微粒B．极低密度脂蛋白C．低密度脂蛋白D．高密度脂蛋白有助于防止动脉粥样硬化的脂蛋白是

患者况某，男，27岁。发热数日，口干舌燥，大便困难，偶便少许秽浊稀水，恶臭难闻，脐腹疼痛，按之坚硬有块，脉滑实。治宜选用()

检察院以涉嫌盗窃罪对赵某提起公诉。经审理，法院认为证明指控事实的证据间存在矛盾且无法排除，同时查明赵某年龄认定有误，该案发生时赵某未满16周岁。关于本案，法院应当采取下列哪一做法?

毛泽东提出，处理中共与民主党派的关系，应坚持的方针是()

若变量已正确定义，则语句s=32；s＾=32；pfintf("％d"，s)；的输出结果是()。

A.lunchB.foodC.hotelD.SundayE.findF.FridayG.greakhstThedaydialisbetweenThursdayantiSaturday.

A、Diamond-producingriversaredisappearingbecauseofclimatechange.B、Diamondcouldn’tbeformedwithoutgreatheatandpress

荐选制在具体操作方面的表现形式有___、_、____。