《FIDIC合同条件》下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的综合费率为35%。在施工过程中，发生了如下事件：①出现异常

admin2010-11-16 36

问题《FIDIC合同条件》下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的综合费率为35%。在施工过程中，发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工作日；②因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工20工日；③场外大面积停电，停工2天，人员窝工 10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用( )元。

选项 A、1100
B、1180
C、1380
D、1680

答案C

解析可索赔的人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定。可索赔的设备费分三种情况：当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算；因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
题中①属于异常不利的气候条件，施工企业只能索赔工期，不能索赔费用。②属增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，即20×40=800(元)，应索赔综合费用800×0.35=280(元)；③可索赔人工费10×10=100(元)，可索赔机械费2×100=200(元)，所以施工企业可向业主索赔费用800+280+100+200=1380(元)。
每年都会考有关索赔的计算问题，重点集中在不同情况下人工费和机械费索赔费用的计算方法不同。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CNnw777K

本试题收录于：建设工程计价题库一级造价工程师分类

建设工程计价

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程计价

一级造价工程师

挖土方的工程量按设计图示尺寸以体积计算，此处的体积是指()。

常用的加热养护方法是()。

下列沉桩方式中，()适用于软土地区、城市中心或建筑物密集处的桩基础工程，以及精密工厂的扩建工程。

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854)，装饰装修工程中的油漆工程，其工程量应按图示尺寸以面积计算的有()。

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854)，零星砌砖项目中的台阶工程量的计算，正确的是()。

在施工组织设计中，下列说法不正确的是()。

设计混凝土配合比时，水灰比主要由以下指标确定()。

工程质量成本曲线表明()。

建设工程工程量清单中工作内容描述的主要作用是()。

某新建项目达产年份的设计生产能力为80万件，年固定成本为500万元，产品售价预计50元/件，销售税金及附加税率为6%，所得税税率为33%，产品可变成本为30元/件，要想获得年税后利润50万元的生产能力利用率为(　　)。

盘盈，盘亏的存货,经股东大会或董事会，或经理(厂长)会议，或类似机构批准后,应在期末结帐前处理完毕,结平“待处理财产损溢”科目。()

装有导套的周围比分型面低2-3mm，其作用是（）

男性假两性畸形的发病机制不包括

患者，女，55岁，健康检查发现空腹血糖7．0mmol/L，1个月后重复检查一次7．1mmol/L，尿糖阴性。病人没有任何不适。有糖尿病家族史。假设该病人诊断为糖尿病，最基本的干预措施是()

患者，男性，35岁。颅内手术后，护士嘱患者头部翻转不可过剧，目的是防止可能引起的并发症为

下列仲裁协议有法律效力的是()。

根据中外合资经营企业法律制度的规定，下列关于合营企业注册资本的表述中，正确的是()。

我们常指的银行一般属于商业银行，下列不属于我国商业银行的是()。

以下哪些针对斯滕伯格三元智力模型的表达是正确的?()

已知三个字符为：a、x和5，按它们的ASCII码值升序排序，结果是__________。

建设工程计价

一级造价工程师

挖土方的工程量按设计图示尺寸以体积计算，此处的体积是指()。

常用的加热养护方法是()。

下列沉桩方式中，()适用于软土地区、城市中心或建筑物密集处的桩基础工程，以及精密工厂的扩建工程。

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854)，装饰装修工程中的油漆工程，其工程量应按图示尺寸以面积计算的有()。

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854)，零星砌砖项目中的台阶工程量的计算，正确的是()。

在施工组织设计中，下列说法不正确的是()。

设计混凝土配合比时，水灰比主要由以下指标确定()。

工程质量成本曲线表明()。

建设工程工程量清单中工作内容描述的主要作用是()。

某新建项目达产年份的设计生产能力为80万件，年固定成本为500万元，产品售价预计50元/件，销售税金及附加税率为6%，所得税税率为33%，产品可变成本为30元/件，要想获得年税后利润50万元的生产能力利用率为( )。

盘盈，盘亏的存货,经股东大会或董事会，或经理(厂长)会议，或类似机构批准后,应在期末结帐前处理完毕,结平“待处理财产损溢”科目。()

装有导套的周围比分型面低2-3mm，其作用是（）

男性假两性畸形的发病机制不包括

患者，女，55岁，健康检查发现空腹血糖7．0mmol/L，1个月后重复检查一次7．1mmol/L，尿糖阴性。病人没有任何不适。有糖尿病家族史。假设该病人诊断为糖尿病，最基本的干预措施是()

患者，男性，35岁。颅内手术后，护士嘱患者头部翻转不可过剧，目的是防止可能引起的并发症为

下列仲裁协议有法律效力的是()。

根据中外合资经营企业法律制度的规定，下列关于合营企业注册资本的表述中，正确的是()。

我们常指的银行一般属于商业银行，下列不属于我国商业银行的是()。

以下哪些针对斯滕伯格三元智力模型的表达是正确的?()

已知三个字符为：a、x和5，按它们的ASCII码值升序排序，结果是__________。

某新建项目达产年份的设计生产能力为80万件，年固定成本为500万元，产品售价预计50元/件，销售税金及附加税率为6%，所得税税率为33%，产品可变成本为30元/件，要想获得年税后利润50万元的生产能力利用率为(　　)。