《标准施工合同》通用条款规定，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况有( )。

admin2019-04-30 58

问题《标准施工合同》通用条款规定，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况有( )。

选项 A、发包人提供图纸延误
B、由于承包人自身原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工
C、发包人增加合同工作内容
D、发包人未按合同约定及时支付预付款、进度款
E、发包人改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性

答案A,C,D,E

解析《标准施工合同》通用条款规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人延误提供材料、工程设备或变更交货地点；④因发包人原因造成的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款与进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CjZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

《标准施工合同》通用条款规定，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

关于成本加酬金合同，下列描述正确的是(　　)。

发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由(　　)鉴定部门鉴定。

工程进度款的支付方式不包括(　　)。

施工合同的索赔证据包括(　　)。

下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有(　　)。

依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有(　　)。

下列关于代理的叙述，(　　)是不正确的。

当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以(　　)为准。

发包人需变更增加的设计内容专业性特点较强，发包人经(　　)书面同意后，可委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。

下列关于建设工程勘察设计合同的说法,错误的是()。

Smoking(know)________toincreaseaperson’sriskofdevelopinglungcancer.

济川煎的功用是()

既能行血，又能补血的药物是()

牛乳喂养的足月儿，生后6天，出现烦躁不安、肌肉抽动，可见惊跳，抽搐发作时伴有呼吸暂停和发绀，发作间期一般情况良好。急查血钙浓度，其可能的结果是()

在合同撤销权的行使中，自债务人的行为发生之日起(　　)内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

刚度大、开挖深度大，可适用于所有地层的围护结构是()。

关于施工合同分析，下列说法正确的有()。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，下列情形中，证券交易所应决定暂停其股票上市的有()。

有两个关系R和S如下：由关系R通过运算得到关系S,则所使用的运算为

《标准施工合同》通用条款规定，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

关于成本加酬金合同，下列描述正确的是( )。

发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( )鉴定部门鉴定。

工程进度款的支付方式不包括( )。

施工合同的索赔证据包括( )。

下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有( )。

依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。

下列关于代理的叙述，( )是不正确的。

当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以( )为准。

发包人需变更增加的设计内容专业性特点较强，发包人经( )书面同意后，可委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。

下列关于建设工程勘察设计合同的说法,错误的是()。

Smoking(know)________toincreaseaperson’sriskofdevelopinglungcancer.

济川煎的功用是()

既能行血，又能补血的药物是()

牛乳喂养的足月儿，生后6天，出现烦躁不安、肌肉抽动，可见惊跳，抽搐发作时伴有呼吸暂停和发绀，发作间期一般情况良好。急查血钙浓度，其可能的结果是()

在合同撤销权的行使中，自债务人的行为发生之日起( )内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

刚度大、开挖深度大，可适用于所有地层的围护结构是()。

关于施工合同分析，下列说法正确的有()。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，下列情形中，证券交易所应决定暂停其股票上市的有()。

有两个关系R和S如下：由关系R通过运算得到关系S,则所使用的运算为

关于成本加酬金合同，下列描述正确的是(　　)。

发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由(　　)鉴定部门鉴定。

工程进度款的支付方式不包括(　　)。

施工合同的索赔证据包括(　　)。

下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有(　　)。

依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有(　　)。

下列关于代理的叙述，(　　)是不正确的。

当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以(　　)为准。

发包人需变更增加的设计内容专业性特点较强，发包人经(　　)书面同意后，可委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。

在合同撤销权的行使中，自债务人的行为发生之日起(　　)内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。