背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况： (1)3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索

admin2019-03-12 41

问题背景
某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：
(1)3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。
(2)在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。
(3)8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。
问题
试述承包人的索赔程序。

选项

答案承包人的索赔程序是： (1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。 (2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。 (3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Cqlw777K

本试题收录于：矿业工程管理与实务题库一级建造师分类

矿业工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

矿业工程管理与实务

一级建造师

建设工程施工管理中的组织结构图反映的是()。

下列关于单位工程质量验收的说法，正确的是()。

下列建设工程承包模式中，除()以外都属于施工方项目管理范畴。

项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由()签署验收意见和验收结论，并签字盖章。[2011年真题]

施工质量事故发生以后，按规定的时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况，积极组织事故调查的人，应该是()。[2013年真题]

编制项目投资项编码、进度项编码、合同编码和工程档案编码的基础是()。

单位工程施工组织设计的主要内容有(　)。

材料费控制按照()原则，控制材料用量和材料价格。

某双代号网络计划如下图所示。由于恶劣天气原因，工作A施工时间延误16天，则会影响工期()天。

在“一通三防”管理制度中，不属于“三防”范畴的是()。

广告策划包括()。

1972年，罗马俱乐部发表了著名的()，提出资源供给和环境容量无法满足外延式经济增长模式的观点，引起全世界的极大关注。

根据劳动合同法律规定的规定，下列情形中，可导致劳动合同关系终止的有()。(2012年)

福州大洋百货为了庆祝春节，特举行让利百万大酬宾促销活动，在二楼打出了买300送60元的优惠活动。其中某柜台各以3000元卖出两件商品，其中盈亏均为20％，则该柜台盈亏情况怎样?()

延安文艺座谈会召开于哪一年?()

微分方程（y+x2e—x）dx—xdy=0的通解为y=________。

判断并设置表“employee”的主键，同时将上面增加的“姓名”字段隐藏起来。

theaccountingdepartment

矿业工程管理与实务

一级建造师

建设工程施工管理中的组织结构图反映的是()。

下列关于单位工程质量验收的说法，正确的是()。

下列建设工程承包模式中，除()以外都属于施工方项目管理范畴。

项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由()签署验收意见和验收结论，并签字盖章。[2011年真题]

施工质量事故发生以后，按规定的时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况，积极组织事故调查的人，应该是()。[2013年真题]

编制项目投资项编码、进度项编码、合同编码和工程档案编码的基础是()。

单位工程施工组织设计的主要内容有( )。

材料费控制按照()原则，控制材料用量和材料价格。

某双代号网络计划如下图所示。由于恶劣天气原因，工作A施工时间延误16天，则会影响工期()天。

在“一通三防”管理制度中，不属于“三防”范畴的是()。

广告策划包括()。

1972年，罗马俱乐部发表了著名的()，提出资源供给和环境容量无法满足外延式经济增长模式的观点，引起全世界的极大关注。

根据劳动合同法律规定的规定，下列情形中，可导致劳动合同关系终止的有()。(2012年)

福州大洋百货为了庆祝春节，特举行让利百万大酬宾促销活动，在二楼打出了买300送60元的优惠活动。其中某柜台各以3000元卖出两件商品，其中盈亏均为20％，则该柜台盈亏情况怎样?()

延安文艺座谈会召开于哪一年?()

微分方程（y+x2e—x）dx—xdy=0的通解为y=________。

判断并设置表“employee”的主键，同时将上面增加的“姓名”字段隐藏起来。

theaccountingdepartment

单位工程施工组织设计的主要内容有(　)。