首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位承接了一项PTN网络工程,施工内容包括5个局站的设备安装及测试,所有PTN设备有1。0G移动接口,项目部制定的网络计划图如下图所示。 网络计划图中工作代号与工作名称的对应关系如下表所示。 根据合同约定,建设单位按照各局站工作的最早开始时间,将
某施工单位承接了一项PTN网络工程,施工内容包括5个局站的设备安装及测试,所有PTN设备有1。0G移动接口,项目部制定的网络计划图如下图所示。 网络计划图中工作代号与工作名称的对应关系如下表所示。 根据合同约定,建设单位按照各局站工作的最早开始时间,将
admin
2019-06-16
47
问题
某施工单位承接了一项PTN网络工程,施工内容包括5个局站的设备安装及测试,所有PTN设备有1。0G移动接口,项目部制定的网络计划图如下图所示。
网络计划图中工作代号与工作名称的对应关系如下表所示。
根据合同约定,建设单位按照各局站工作的最早开始时间,将设备运到机房,施工中发生如下事件:
事件一:乙站、丙站设备均推迟2天运到机房。
事件二:施工单位仪表比计划最早进场时间推迟5天时间。
事件三:在丁站本机测试中,仪表故障造成测试工作延迟6天。
各事件按顺序发生时,分别影响的工期为多少天?哪些事件可以向建设单位索赔工期,本工程的实际工期是多少天?
选项
答案
(1)事件一中,D、F工作各推迟2天,且均为建设单位责任。D工作是关键工作,将使工期延误2天,可向建设单位索赔工期2天;F工作是非关键工作,推迟2天,大于其总时差1天,将延误1天,但D工作已经延误了2天,所以此1天将不会影响工期,也不可向建设单位索赔工期。 (2)事件二中,E工作推迟5天,属于施工单位的责任,不能进行索赔;E工作是非关键工作,其推迟时间为5天,小于其总时差8天,所以不会影响工期。 (3)事件三中,I工作推迟6天,属于施工单位的责任,不能进行索赔;I工作是非关键工作,其推迟时间为6天,小于其总时差7天,但E工作已经延误5天,所以将影响工期=5+6-7=4(天)。 (4)本工程的实际工期=计划工期+延误工期=56+[2+(5+6-7)]=62(天)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CsZw777K
本试题收录于:
通信与广电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
通信与广电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
水上水下活动通航安全监督管理工作的负责单位是()。
沿海港口建设项目总概算中的工程费用包括()。
下列关于碳素结构钢和低合金结构钢冷矫正、加热矫正和冷弯曲的说法正确的有()。
某项目工程量400万m3,运距20km,采用5000m3舱容耙吸挖泥船施工,平均航速10节,每舱挖泥时间1h,平均装舱量3000m3/舱,平均时间利用率85%,修船占用时间为施工时间的10%。问题:试预测该项目的施工工期。
在斜坡堤施工中,对砂垫层的()等规定了其质量要求。
《公路水运工程安全生产监督管理办法》第五十六条规定施工单位未按照规定设置安全生产管理机构的,责令限期改正,可以处()以下的罚款。
关于块石坝体施工的说法,正确的有()。
下列()属于航站楼广播系统声源。
1.背景某工程概算已被批准,准许招标。工程采用公开招标方式,招标文件规定:以概算额为基础按固定总价合同承包。某场道施工公司一举中标后通过艰苦谈判确定合同价650万元。该施工公司认为工程结构简单且对施工现场很熟悉未到现场进行勘察,另外因工期短于一年市场价格
导航设备及附属设备的安装中,机房环境调节设备安装完成后可进行()。
随机试题
企业对社区的责任表现在()
第一审判决认定事实清楚,适用法律、法规正确的,行政诉讼第二审程序可以作出何种审判处理
下列物质中,升压作用最强的是
棘间韧带损伤主要诊断依据是()
患者,女,32岁。右眼球突出2个月。无外伤史。查体:眼球向前突出,眼球未扪及肿物。提示:追问病史,数月前曾有右眼痛,球结膜充血水肿,眼睑皮肤红肿,抗感染治疗后症状消失。为明确诊断应考虑的影像学检查包括提示:患者选择CT扫描检查,结果如图所示。1
“生物一心理一社会”医学模式的提出者是()
根据《标准施工招标文件》通用合同条款,合同价格包括()。
企业发生的下列借款利息,在计算应纳税所得额时准予列支的有( )。
一、注意事项1.申论考试是对应试者阅读理解能力、综合分析能力、提出和解决问题能力和文字表达能力进行考查的考试。2.作答参考时限:阅读材料40分钟,答卷110分钟。3.仔细阅读给定资料,按照后面提出的申论要求依次作答。二、给定资料
在软件开发中,需求分析阶段产生的主要文档是( )。
最新回复
(
0
)