某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，造成窝工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商( )。

admin2017-01-18 48

问题某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，造成窝工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商( )。

选项 A、不应向业主提出超过3天的工期索赔
B、不应向业主提出费用索赔
C、不应向业主提出工期索赔
D、应向业主提出工期索赔

答案C

解析根据索赔成立应该具备的前提条件，索赔事件应该造成费用或工期损失，并且不属于承包商的责任，且按合同规定的时限内及时向业主提交索赔意向通知和索赔报告。由于该项工作拖期3天在其自由时差之内，并没有造成对于后续工程(工期和费用)的影响，所以承包商不应向业主提出工期和费用索赔，但是拖期3天造成窝工，是由于业主原因产生的费用增加，可以进行费用索赔，A、B、D选项不正确。故正确答案是C。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DBSw777K

本试题收录于：建设工程施工管理题库二级建造师分类

建设工程施工管理

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，造成窝工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商( )。

建设工程施工管理

二级建造师

施工安全制度保证体系的制度项目组成包括(　　)。

施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括(　　)等。

将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。这是质量管理体系八项原则的(　　)。

在工程网络计划的执行过程中，发现某工作的实际进度比其计划进度拖后7天，影响总工期3天，则该工作原来的总时差为(　　)。

按照定额的编制程序和用途分类的下列定额中，属于企业定额性质的是(　　)。

某施工项目直接费为800万元，其中直接工程费为500万元，措施费300万元，直接工程费中的人工费为200万元，该施工项目的安全施工费费率为3%，则该施工项目的安全施工费为(　　)万元。

货物的验收依据不包括(　　)。

如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制(　　)，待条件成熟时再编制施工总进度计划。

某施工项目由预算表可知，其直接工程费800万元，按规定标准计算的措施费为200万元，按直接费计算的间接费率为10%，按直接费与间接费之和计算的利润率为3%，则该项目的不含税金的造价为(　　)万元。

工程建设监理一般应按(　　)程序进行。

肺组织切片检查，光镜下见细支气管上皮脱落，腔内有脓性渗出物，周围的肺泡腔内亦有多少不等的脓性渗出物，应诊断为

根据《麻醉药品和精神药品管理条例》，经营第一类精神药品的使用单位对第一类精神药品必须采取的措施包括

女性，43岁。急性梗阻性胆管炎，感染性休克2天，昨晨护士抽血不易抽出，血易凝，皮肤有少量出血斑。该患者今日中午皮肤黏膜下片出血斑，下午有咯血、尿血。当前出现了什么问题

人民法院可以自行决定对下列哪个案件采用独任制审判?

Theoldruleshavetobe______becausetheyonlyappliedtothecircumstancesthatexistedwhentheyweremadeahundredyearsa

民族自治地方的自治机关是指自治区、自治州、自治县的人民代表大会。()

碘是人体必需的元素，但是统一在食盐中添加碘的方式可能导致“补碘”过量。某些非缺碘地区增售无碘盐，人们可以根据具体情况自主调节摄碘量。该材料体现的哲理有()。

A、 B、 C、 D、 D从第二个图形开始，每个图形都是由前一个图形中移动一个黑色圆点得到，只有D项符合。

FederalregulatorsWednesdayapprovedaplantocreateanationwideemergencealert(警报)systemusingtextmessagesdeliveredtoc

Itwasinhischildhoodthathereadmostofthebooks(write)______byMarkTwain.

某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，造成窝工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商( )。

建设工程施工管理

二级建造师

施工安全制度保证体系的制度项目组成包括( )。

施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括( )等。

将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。这是质量管理体系八项原则的( )。

在工程网络计划的执行过程中，发现某工作的实际进度比其计划进度拖后7天，影响总工期3天，则该工作原来的总时差为( )。

按照定额的编制程序和用途分类的下列定额中，属于企业定额性质的是( )。

某施工项目直接费为800万元，其中直接工程费为500万元，措施费300万元，直接工程费中的人工费为200万元，该施工项目的安全施工费费率为3%，则该施工项目的安全施工费为( )万元。

货物的验收依据不包括( )。

如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制( )，待条件成熟时再编制施工总进度计划。

某施工项目由预算表可知，其直接工程费800万元，按规定标准计算的措施费为200万元，按直接费计算的间接费率为10%，按直接费与间接费之和计算的利润率为3%，则该项目的不含税金的造价为( )万元。

工程建设监理一般应按( )程序进行。

肺组织切片检查，光镜下见细支气管上皮脱落，腔内有脓性渗出物，周围的肺泡腔内亦有多少不等的脓性渗出物，应诊断为

根据《麻醉药品和精神药品管理条例》，经营第一类精神药品的使用单位对第一类精神药品必须采取的措施包括

女性，43岁。急性梗阻性胆管炎，感染性休克2天，昨晨护士抽血不易抽出，血易凝，皮肤有少量出血斑。该患者今日中午皮肤黏膜下片出血斑，下午有咯血、尿血。当前出现了什么问题

人民法院可以自行决定对下列哪个案件采用独任制审判?

Theoldruleshavetobe______becausetheyonlyappliedtothecircumstancesthatexistedwhentheyweremadeahundredyearsa

民族自治地方的自治机关是指自治区、自治州、自治县的人民代表大会。()

碘是人体必需的元素，但是统一在食盐中添加碘的方式可能导致“补碘”过量。某些非缺碘地区增售无碘盐，人们可以根据具体情况自主调节摄碘量。该材料体现的哲理有()。

A、 B、 C、 D、 D从第二个图形开始，每个图形都是由前一个图形中移动一个黑色圆点得到，只有D项符合。

FederalregulatorsWednesdayapprovedaplantocreateanationwideemergencealert(警报)systemusingtextmessagesdeliveredtoc

Itwasinhischildhoodthathereadmostofthebooks(write)______byMarkTwain.

施工安全制度保证体系的制度项目组成包括(　　)。

施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括(　　)等。

将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。这是质量管理体系八项原则的(　　)。

在工程网络计划的执行过程中，发现某工作的实际进度比其计划进度拖后7天，影响总工期3天，则该工作原来的总时差为(　　)。

按照定额的编制程序和用途分类的下列定额中，属于企业定额性质的是(　　)。

某施工项目直接费为800万元，其中直接工程费为500万元，措施费300万元，直接工程费中的人工费为200万元，该施工项目的安全施工费费率为3%，则该施工项目的安全施工费为(　　)万元。

货物的验收依据不包括(　　)。

如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制(　　)，待条件成熟时再编制施工总进度计划。

某施工项目由预算表可知，其直接工程费800万元，按规定标准计算的措施费为200万元，按直接费计算的间接费率为10%，按直接费与间接费之和计算的利润率为3%，则该项目的不含税金的造价为(　　)万元。

工程建设监理一般应按(　　)程序进行。