首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建筑公司与某单位于2003年7月8日签订了教学楼承建合同,合同约定由于甲方责任造成总工期延误1天,甲方应向乙方补偿1万元,若乙方延误总工期1天,应扣除乙方工程款1万元;施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时,超过部分按原单价的90%计算;双方对施工进
某建筑公司与某单位于2003年7月8日签订了教学楼承建合同,合同约定由于甲方责任造成总工期延误1天,甲方应向乙方补偿1万元,若乙方延误总工期1天,应扣除乙方工程款1万元;施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时,超过部分按原单价的90%计算;双方对施工进
admin
2009-05-19
58
问题
某建筑公司与某单位于2003年7月8日签订了教学楼承建合同,合同约定由于甲方责任造成总工期延误1天,甲方应向乙方补偿1万元,若乙方延误总工期1天,应扣除乙方工程款1万元;施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时,超过部分按原单价的90%计算;双方对施工进度网络计划(见图3-4)达成一致。
施工过程中发生以下事件:
事件一:A工程(基础土方)原计划土方
量为400m3,因设计变更实际土方量为450m3 (原定单价为80元/m3)。
事件二: B工程施工中,乙方为保证施工质量,将施工范围边缘扩大,原计划土方量由 300m3增加到350m3。
事件三:C工程施工结束后,监理工程师认为基柱内管线放线位置与设计图纸不符,经剥露检查确实有误,延误工期2天,发生费用2万元。
事件四:I工程施工中,发现甲方提供的设计图纸有严重错误,修改图纸致使乙方施工拖延3天,发生费用3万元。
事件五;G工程施工中,乙方租赁的设备未按时到达现场,影响乙方施工拖延2天,发生费用1万元。
[问题]
1.该工程的计划工期为多少天?关键线路包括哪些单项工程?
2.上述事件中哪些应进行工期补偿?哪些应进行费用补偿?
3.该工程实际工期为多少天?应扣除或补偿乙方工程款多少万元?
4.如果C、I工程共用一台起重机,网络图中应如何表示?起重机正常在场时间为多少天?由于甲方责任在场时间增加多少天?如何处理?如补偿费用,是否补偿机上工作人员费用?
选项
答案
1.用标号法确定计划工期和关键线路。 原计划网络中计划工期为36天,关键工序为A—C—F—J—M。 “口”中数据为事项最早时间或ES,“△”中数据为事项最迟时间或LF(见图3-5)。 [*] 2.索赔事件分析见表3-1。 [*] 事件一:发生在关键工序中,属甲方责任,按计划工期8天,平均每天完成50m3,实际工程量增加50m3,故工期增加1天应予顺延。应增加工程费为:80×40+80×0.9×10=3 920(元)。 事件四:发生在非关键工序,甲方延误责任,虽延误3天(本工序TF=1,其紧后工序为K,T F=3),但对总工期无影响,故工期不予补偿,费用补偿3万元。 事件二、三、五:均为乙方责任,故不予工期补偿和费用补偿。 3.实际工期计算见图3-6和图3-7。 [*] 包含甲方责任延误时间的工期为37天。 包含甲、乙双方延误时间的实际工期为39天,排除甲方责任工期37天,剩余2天,即为由于甲方责任延误工期。故甲方应扣除乙方工程款2万元。 4.C、I工程共用一台起重机的施工计划可用图3-8表示。 [*] C工序最早开工时间ES=8,I工序最早开工时间ES=18,最早完工时间EF=27,故正常情况下起重机在场时间为27-8= 19(天)。 在甲方延误责任的前提下,C工序ES= 9,EF=19:I工序ES=19,EF=31。故起重机在场时间为31-9=22(天),比正常情况下增加了3天。 若起重机为乙方自有,应分别按原定台班费定额(工程量增加)或设备折旧费(窝工)给予补偿。 若起重机为乙方租赁,应分别按原定台班费定额或租金给予补偿。 费用补偿时不应支付机上工作人员的工资费用,因此项费用已包含在机械台班费定额中。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DCM5777K
本试题收录于:
设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类
0
设备监理综合实务与案例分析
注册设备监理师
相关试题推荐
根据《行政处罚法》的规定,当事人到期不缴纳罚款的,每日可按罚款数额的百分之三加收,这笔加收费用叫做()。
对建设项目选址进行规划管理的目的,是保证建设项目的布点和建设符合()要求。
城市工程管线的()应与工程管线通过地段的城市详细规划相结合,其位置应根据规划道路的横断面确定,符合城市景观要求。
根据《城市居住区规划设计标准》规定,住宅侧面间距、条式住宅、多层住宅之间不宜小于()。
开发商预售商品房应当符合若干条件,关于其条件表述不正确的是()。
按照《城市规划编制办法》,编制城市规划,应当以科学发展观为指导,以构建社会主义和谐社会为基本目标,(),保护生态环境,保护人文资源,尊重历史文化,坚持因地制宜确定城市发展目标与战略,促进城市全面协调可持续发展。
根据《关于清理和控制城市建设中脱离实际的宽马路、大广场建设的通知》的规定,下列关于加强对城市建设用地和城市建设资金管理的表述中,错误的是()。
我国现行的城市规划实行监督检查管理的部门规章有()。
根据《城乡规划法》的规定,下列关于我国城乡规划法规体系组成的相关内容表述中符合规定的是()。
在城市规划编制的要求中,下述说法哪项是不正确的?
随机试题
某孕妇,停经40天,下腹部阵发性腹痛及阴道流血1天,量多且伴有血块。妇科检查:子宫稍大,宫口有胚胎组织堵塞。最有效的紧急止血措施是
下列关于混凝土裂缝处理的说法正确的是()。
人民法院就数个证据对同一事实证明力的认定原则,错误的有()。
目前,B股交易实行T+3回转交易。()
以下税种中,同时涉及国税和地税征收管理的有( )。
剔除价格变动的影响,比较确切地反映对外贸易规模的是()。[南京理工大学2011国际商务硕士]
人们普遍认为适量的体育运动能够有效降低中风的发生率,但科学家还注意到有些化学物质也有降低中风风险的效用。番茄红素是一种让番茄、辣椒、西瓜和番木瓜等果蔬呈现红色的化学物质。研究人员选取一千余名年龄在46至55岁之间的人,进行了长达12年的跟踪调查,发现其中番
下面属于黑盒测试方法的是
A、 B、 C、 BHalfadozenanswershowmany.Choice(A)answershowmanyorderedwine.Choice(C)confusesthesimila
GLLOBALWARMING-THEBEGINNINGOFTHEENDIncreasedsocialdebateregardingcomplexissuessuchasthegreenhouseeffectand
最新回复
(
0
)