A、B两栋相同的住宅项目，总建筑面积86000㎡。施工时分A、B分区，项目经理下分设2名栋号经理，每人负责一个分区，每个分区又安排了一名专职安全员。项目经理认为，由栋号经理负责每个栋号的安全生产，自己就可以不问安全的事了。 A区地下一层结构施工时，业

admin2012-11-03 63

问题 A、B两栋相同的住宅项目，总建筑面积86000㎡。施工时分A、B分区，项目经理下分设2名栋号经理，每人负责一个分区，每个分区又安排了一名专职安全员。项目经理认为，由栋号经理负责每个栋号的安全生产，自己就可以不问安全的事了。
A区地下一层结构施工时，业主修改首层为底商，因此监理工程师通知地下一层顶板不能施工，但是墙柱可以施工。为了减少人员窝工，项目经理安排劳务分包200人退场，向B区转移剩余人员50人。A区墙柱施工完成后3个月复工，项目经理又安排200人进场。向业主索赔时，业主说，A区虽然停工了，但是B区还在施工，也没有人员窝工，因此只同意A区工期延长3个月。
工程竣工后，项目经理要求质量监督站组织竣工验收。
问题:
业主对索赔的说法是否正确？施工单位在A区停工期可索赔哪些费用？

选项

答案不正确。施工单位停工期可索赔A区如下费用：人工费：200人进出场费。材料费：材料价格上涨费，部分材料超期保管费。周转料具租赁费和进出场费的分摊费。机械费：自有机械停滞台班费，租赁机械实际租金和进出场费的分摊费。现场管理费：工期延长3个月增加的工地管理费。保险费：工期延长3个月增加的保险费。保函手续费：工期延长3个月增加的保函手续费。利息：工期延长3个月增加的利息。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DHQu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

桥梁施工模板、支架设计计算中，应考虑的荷载包括()。[2012年真题]

混凝土中砂浆密度两次测值的相对误差不应大于()。

桥梁混凝土浇筑时，若施工缝为斜面，则施工缝应()。[2012年真题]

关于隧道施工中的防排水措施，下列表述正确的有()。

A.髂腰肌B.臀大肌C.股方肌D.缝匠肌E.阔筋膜张肌能协助膝关节旋内的肌

根据我国仲裁法的规定，仲裁委员会自收到仲裁申请书之日起应当作出受理或不受理决定的期限是

关于性轴的描述下列哪项是错误的

关于下丘脑激素的调节，下列哪项是正确的：

以下属于石脑油范围应征收消费税的有()。

在一定大气压下，保持空气的含湿量不变，温度升高，会使空气的相对湿度减小。()

诱导运动是一种视错觉，即观察者知觉到某个物体在运动，而实际上该物体没有发生空间移动，只有由于其他物体的运动使得被观察物体看起来好像在运动。根据上述定义，下列属于诱导运动的是()。

212，207，198，180，171，()。

植入式广告(厦门大学2018年研；暨南大学2018年研；中国传媒大学2010年研)

接入因特网的主机按其在因特网中扮演的角色不同，将其分成两类，即服务器和______。