首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程施工合同,合同总价为6000万元,合同工期为6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。合同规定: (1)预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起各月平均扣回。 (2)质量保证金按合
某公路工程施工合同,合同总价为6000万元,合同工期为6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。合同规定: (1)预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起各月平均扣回。 (2)质量保证金按合
admin
2022-10-28
73
问题
某公路工程施工合同,合同总价为6000万元,合同工期为6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。合同规定:
(1)预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起各月平均扣回。
(2)质量保证金按合同价的5%扣留,从第一个月开始按各月结算工程款的10%扣留,扣完为止。
(3)工期提前1天奖励10000元,推迟1天罚款20000元。费用在最后一个月进度款中支付或扣除。
(4)合同规定,当物价比签订合同时上涨大于等于5%时,依当月应结算价款的实际上涨幅度按如下公式调整:P=P
0
×(0.15A/A
0
+0.60B/B
0
+0.25)。其中0.15为人工费在合同总价中比重,0.60为材料费在合同总价中比重。单项上涨小于5%者不予调整,其他情况均不予调整。
工程如期开工后,在施工过程中发生如下事件:
事件一:4月份赶上雨期施工,由于采取防御措施,造成施工单位费用增加2万元;中途机械发生故障检修,延误工期1天,费用损失1万元。
事件二:5月份由于公网连续停电2天,造成停工,使施工单位损失3万元。
事件三:6月份由于业主设计变更,造成施工单位返工费损失5万元,并损失工期2天,且又停工待图15天,窝工损失6万元。
事件四:为赶工期,施工单位采取赶工措施,增加赶工措施费5万元,使工程不仅未拖延,反而比合同工期提前10天完成。
假定以上损失工期均在关键路线上,索赔费用可在当月付款中结清。
该工程各月实际完成产值见表6.1(各索赔费用不包括在内)。各月实际造价指数见表6.2。
问题:
简述公路工程计量支付程序要求。
选项
答案
计量支付程序要求: (1)对已完成的分项工程向业主代表申请质量认证。 (2)取得质量认证后在协议约定的时间内向监理人申请计量。 (3)监理人按照规定的计量方法对合同规定范围内的工程量进行计量,签发计量证书给承包人。 (4)承包人凭质量认证和计量证书向监理人提出付款申请。 (5)监理人审核申报资料,确定支付款额,向业主提供付款证明文件。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DM75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的()的监督活动。
下列内容中,属于监理有限责任公司的特点是( )。
就建筑工程而言,在风险事件发生前,风险管理目标包括( )。
施工阶段的监理资料包括()内容。
组织设计确定各部门的职能,应使( )的领导、检查、指挥灵活,达到指令传递快、信息反馈及时。
建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( )内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或其他有关部门备案。
总监理工程师应当调动项目监理组织中所有监理人员的积极性,协助业主达到( )的最终目的。
总监理工程师应及时向( )提交有关质量事故的书面报告并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
下列合同中,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的有()。
随机试题
领导者素质、才能、知识及胆略等的综合反映是指()
长期投资性资产评估的特点有()。
下列法律事实中,属于事件的是()。
根据《“十三五”旅游业发展规划》,我国旅游业发展的根本目的是()。
西蜀文化古城(),素有酒乡之称,这里是中国名酒剑南春的故乡,也是川酒发源地之一。
根据表格,可以推出初步核实时,2005年第一季度国内生产总值为()。2006年一季度,初步核实时,第三产业占国内生产总值的比例比第二产业的少()。
GermanChancellorAngelaMerkelwonoverGermanvotersintheFederalElectiononSept.27.CanshenowbewonoverbyaFrench
加密算法中,分组长度和密钥长度不固定的是()。
如果关系模式R是BCNF范式,那么下列说法不正确的是______。
Pollutionisa"dirty"word.Topollutemeanstocontaminate—topsoilofsomethingbyintroducingimpuritieswhichmake【B1】______
最新回复
(
0
)