首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计进行审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计进行审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构
admin
2010-02-26
61
问题
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计进行审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全,因此,签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。
项目监理过程中有如下事件:
事件1:在建设单位主持召开的第一次工地会议上,建设单位介绍工程开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前,不宜开工。对此,建设单位代表很不满意,会后建设单位起草了会议纪要,纪要中明确边施工边办理施工许可证,并将此会议纪要送发监理单位、施工单位,要求遵照执行。
事件2:设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符,其中5名安装人员无安装资格证书,他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
事件3:设备调试时,总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试,存在较大的质量和安全隐患,立即签发了工程暂停令,并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工,施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请,强调设备调试为关键工作,停工2天导致窝工,建设单位应给予工期顺延和费用补偿,理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故,停工2天是监理单位要求的。
问题:
事件1中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥?写出正确的做法。
选项
答案
第一次工地会议的做法中不妥之处和正确做法: (1) 不妥之处:开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。 正确做法:开工准备工作全部完成,施工许可证办理完毕后,才可以开工。 (2) 不妥之处:会后建设单位起草了会议纪要。 正确做法:会议纪要由项目监理机构负责起草。 (3) 不妥之处:将会议纪要送发监理单位、施工单位。 正确做法:会议纪要由与会各方代表会签。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DYv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
《建设工程委托监理合同》的标的是()。
(),是指由雇主任命并在投标书附录中指名,为了实施合同担任工程师的人员,或者根据合同规定由雇主任命并通知承包商的其他人员。
当任何工作已准备就绪,在将其包装、覆盖或隐蔽之前,承包商应及时通知()。
设备工程市场的客体是()。
当事人可以解除合同的情形有()。
当事人一方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销的合同有()。
担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。
在建设工程合同相关法律体系中,规范建设活动的基本法律是()。
在我国的建设工程合同法律体系中,能够有效地实现建筑市场公开、公平、公正竞争的法律是()。
随机试题
A.UIPB.NSIPC.AIPD.DIPE.COP男性,50岁。咳嗽,气短2个月,胸部CT双肺多发斑片状阴影,经系统抗炎治疗未见明显吸收,肺功能限制性通气功能障碍。最有可能的诊断为
二尖瓣关闭不全的X线征象除外
承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括( )。
在我国,期货交易所可以间接参与期货交易,但必须严格遵守相关法律。()
根据企业所得税法律制度的规定,下列资产中,在计算应纳税所得额时准予计提折旧或摊销费用在税前扣除的是()。
物流信息化规划的原则有先进性、完善性、实用性、扩充性和()。
老王围着边长为50米的正六边形的草地跑步,他从某个角点出发,按顺时针方向跑了500米,距出发点直线距离多少米?()
某销售公司数据库的零件P(零件号,零件名称,供应商,供应商所在地,库存量)关系如下表所示,其中同一种零件可由不同的供应商供应,一个供应商可以供应多种零件。零件关系的主键为(53)。查询各种零件的平均单价、最高单价与最低单价之间差距的SQL语句为
Whydothoseoil-producingnationscuttheproduction?
A、Theyareverygoodparents.B、Theyquarrelalot.C、Theyhaveonlyonechild.D、Theyloveeachotherverymuch.A细节题。根据Theyar
最新回复
(
0
)