首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某水电站工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B,C、 D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了如图l所示的网络进度计
某水电站工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B,C、 D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了如图l所示的网络进度计
admin
2012-01-04
27
问题
某水电站工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B,C、 D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了如图l所示的网络进度计划:
该工程施工过程中发生了以下事件:
(1)基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天;
(2)B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天;
(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元;
(4)乙安装公司设置安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题
1. 施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得到工期与费用补偿各是多少?
3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9米。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/米;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?
注:计算结果保留一位小数。
选项
答案
1.(1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时,造成A工作延误,因A工作是关键工作,业主应给甲公司补偿工期和相应费用。 业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。 (2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理,由于B32作是非关键工作,且已经对A工作补偿工期,B工作延误的15天在其总时差范围以内,故不给予甲公司工期补偿,但应给甲公司补偿相应的费用。 因对乙公司不造成影响,故不应给乙公司工期和费用补偿。 (3)由于甲公司原因使C工作延长,不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响,业主不给予乙公司补偿。 (4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲 公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。 2.(1)甲公司应得到工期补偿为: 事件1:业主预制桩供应不及时,补偿工期7天。 事件4:因安装公司原因给甲公司造成工期延误,应补偿5天。 合计12天。 甲公司应得到费用补偿为: 事件1:7×6000=4.2(万元) 事件2:5.0(万元) 事件4:5×6000=3.0(万元) 合计12.2万元。 (2)因业主预制桩供应不及时,乙公司应得到工期补偿7天。 乙公司应得到费用补偿为: 事件1补偿:7×6000=4.2(万元) 事件4罚款;5×6000=3.0(万元) 合计4.2-3.0=1.2(万元) 3.桩购置费为:800×950=76(万元) 桩基础工程合同价款:800×9×180=129.6(万元) 甲公司桩基础施工应得工程价款为:129.6-76=53.6(万元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Dedw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景资料:某项目部负责本地网直埋光缆线路环网工程的施工,合同规定采用包工不包料的方式承包,工程的路由报建工作已由建设单位完成,工程定于4月15日开工,工期为37天。该工程包括三个中继段,A中继段长50km,B中继段长60km,C中继段长70km,
背景资料:某施工单位承接架空线路全长120km,分为三个中继段,工程采用G.652光缆,项目部依据现场摸底报告、资源配置计划和施工定额,编制了进度计划。项目部在计划制定过程中进行工作分解,时间估算。责任分工和作业排序部分内容见表5,据此制定双代号
下列关于4GLTE工作模式的说法正确的是()。
下列关于基站全向天线要求,正确的有()。
管道径路比较平坦,但有个别地段管道弯曲度较大的情况下,宜采用()方法。
根据《通信工程质量监督管理规定》中有关处罚的基本规定,通信工程的建设单位有()行为的,工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应责令其改正,并依据《建设工程质量管理条例》予以处罚。
TD-SCDMA系统集合()多址方式于一体,使得无线资源可以在时间、频率、码字这三个维度进行灵活分配。
某县移动公司在民用建筑上建移动通信基站,应按()规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。
回转钻孔可分为正循环回转钻孔、反循环回转钻孔。反循环适用于()。
某水电站工程项目,建设单位与施工单位签订了施工承包合同。施工合同中规定:(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表2中所列标准补偿;
随机试题
在输气压力和()提高时,必须对跨越管线振动情况进行检查。
肉眼血尿的患者,首先应该检查
公司股份的全部注销只有在公司解散时才发生。另外,通过股份的回购及与持有本公司股票的公司合并等方式,也可以达到注销股份的目的。()
行政行为是行政主体实施行政管理和服务活动、行使行政职权或履行行政服务职能过程中所作出的具有法律意义的,旨在产生某种行政法律效果的行为。其通常具有以下特征()。
十九届三中全会指出,深化党和国家机构改革的首要任务是()
下列对最高人民法院公布的指导性案例的认识,正确的是()。
直接影响活动效率,使活动顺利完成的个性心理特征是()。
如今,手机已是更换频率最高的电子产品,手机支付、游戏、社交、网络浏览等已成为一种消费时尚和文化现象。这体现了()。
按照需求功能的不同,信息系统已经形成多种层次,计算机应用在管理方面始于()。
Thelawondrinkinganddrivingis_______stated.
最新回复
(
0
)