首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
A公司经过招标投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程,合同暂估总价,结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算,工程单价不作调整。施工过程中发生了下列事件: 事件一:工程开工后,原材料涨价和机械租赁费涨价,施工单位因工程成本过高,向业主提出费用索
A公司经过招标投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程,合同暂估总价,结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算,工程单价不作调整。施工过程中发生了下列事件: 事件一:工程开工后,原材料涨价和机械租赁费涨价,施工单位因工程成本过高,向业主提出费用索
admin
2020-09-21
41
问题
A公司经过招标投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程,合同暂估总价,结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算,工程单价不作调整。施工过程中发生了下列事件:
事件一:工程开工后,原材料涨价和机械租赁费涨价,施工单位因工程成本过高,向业主提出费用索赔。
事件二:B分包单位因A公司租赁的大型吊车运输途中发生故障延误3天,并造成人员窝工3天,向A公司进行工期和费用索赔。
事件三:整个施工过程中,A公司因改变吊装工艺增加费用2万元;业主提出的工程变更增加费用5万元,延误工期2天;业主要求施工单位赶工增加费用20万元;因暴雨造成停工3天,施工单位产生窝工费10万元,施工机具修理费5万元;给C公司租赁的吊装设备延误工期3天,增加费用5万元。
事件四:B公司在电气装置交接试验时,有几台电动机的吸收比小于1.2,A公司拒绝这几台电动机进行交接试验。
事件五:B公司在自动化仪表温度取源部件与管道安装时,有几处不符合规范要求,A公司要求返工。
列式计算事件三中A公司应向业主索赔的费用和工期。并说明不能索赔项的理由。
选项
答案
事件三中,A公司应向业主索赔的工期和费用计算如下: 费用索赔=5+20=25万元 工期索赔=2+3=5天 不能索赔项说明如下: (1)A公司改变吊装工艺增加2万元,已含在施工单位的技术措施费用中; (2)A公司因暴雨窝工费10万元、机具修理费5万元,属不可抗力的自然灾害原因造成,《合同法》规定,不可抗力原因引起的费用损失各自承担,工期可顺延; (3)A公司吊车租赁延长工期3天,增加费用5万元,因吊车是施工单位自己租赁,造成的工期延误和费用损失应自负。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DnDw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
智能建筑的接地要求有防雷接地、工作接地、保护接地、屏蔽与防静电接地。强电与弱电的接地走向要分开。弱电竖井内设有单独接地干线,将每层弱电设备的保护接地和工作接地与接地干线相连。以下说法正确的是( )。
某机械设备安装公司承接某16层写字楼电梯安装工程。在机房、井道等土建部分按图纸要求完工后,该公司组织了一支专业电梯安装队伍进行电梯安装工作。施工单位遵守《特种设备安全监察条例》的规定,具备特种设备安装、改造、维修的条件和资格,并在施工前得到开工许可后开始施
按()分,可将通风系统分为送风和排风。在建筑工程中,通风与空调工程为一个分部工程。根据各类系统的功能特性不同,工程施工质量的监督和验收划分()个独立的子分部工程。
某化工厂一项容器安装工程由某机电公司负责。设计压力为1.6MPa,机电公司项目部认真编制了施工组织设计。在施工方案中明确:除个别部位采用手工外,其余全部采用自动焊接;部分容器需要进行绝热保温;容器施工完毕后进行充水试验,并对罐底焊缝进行致密性试验,无质量安
【背景资料】某施工单位承接某工厂扩建的一个车间机电工程项目,合同工程造价为1600万元。合同约定:工程设备由甲方提供,工程材料由乙方采购供货。按建筑安装工程费用组成除去税金和公司管理费后,经公司成本控制中心测算,下达给项目部考核成本为1200万元
手动火灾报警按钮不宜安装在建筑物内的( )部位。
【背景资料】某机电安装公司承包了一造纸车间的机电安装工程,包括属于本车间的槽罐制作安装任务(含有两台碳钢压力容器)。合同规定除工艺设备外的所有材料均由施工单位采购,拖延工期要重罚,对于文明施工也提出了具体要求。由于工期特别紧张,业主要求土建基础交付安装后
《中华人民共和国电力法》对电力设施保护区内施工作业的规定中,以下说法错误的是( )。
机电工程注册建造师执业的电力工程包括()等工程。
随机试题
大肠湿热时大便可见下列哪些改变
慢性非特异性唇炎的诊断不包括下列哪项
女孩,12岁,半小时前从自行车后座上摔下右肘撑地,后肘上肿痛。医师检查发现下列情况即诊断为肱骨髁上骨折。其主要依据是
急性根尖周炎的骨膜下脓肿阶段又可称为
杨某是某省高速公路建设指挥部的处长,为某承包商承建的某段高速公路立交桥绿化工程结算问题向该工程的建设指挥部打招呼,使该承包商顺利地拿到了工程款,然后收受了该承包商的10万人民币。一审法院依据上述事实认为杨某的行为触犯了《刑法》第385条的规定,构成受贿罪,
企业拟投资建设某项目,项目的设计生产能力为20万吨/年,建设期为1年,生产经营期为5年,且各年均达产。项目建设投资为20亿元,其中形成固定资产的投资占90%。项目建设投资的60%为自有资金,其余由国内银行贷款解决,贷款年利率为10%;项目正常年流动资金2亿
()是周期性行业处于经济扩张阶段的特点。
下列选项中,不属于劳动者享有的劳动安全卫生保护权利的是()。
科学技术是第一生产力这一思想,包含的内容有
既促进了马克思主义的传播和与国际工人运动的结合,又初步确立了马克思主义在工人运动中的指导地位的是
最新回复
(
0
)