首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某施工单位中标某大型商业广场(地下3层为车库、1~6层为商业用房、7~28层为办公用房),中标价2.2亿元,工期300d,工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备:冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品,由施工单位
【背景资料】 某施工单位中标某大型商业广场(地下3层为车库、1~6层为商业用房、7~28层为办公用房),中标价2.2亿元,工期300d,工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备:冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品,由施工单位
admin
2023-03-01
81
问题
【背景资料】
某施工单位中标某大型商业广场(地下3层为车库、1~6层为商业用房、7~28层为办公用房),中标价2.2亿元,工期300d,工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备:冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品,由施工单位采购,其余设备、材料由施工单位自行采购。
施工单位项目部进场后,编制了施工组织设计和各专项方案。因设备布置在主楼三层设备间,采用了设备先垂直提升到三楼,再水平运输至设备间的运输方案。设备水平运输时,使用混凝土结构柱做牵引受力点,并绘制了设备水平运输示意图(见图2—1),报监理及建设单位后被否定。
施工现场临时用电计量的电能表,经地级市授权的计量检定机构检定合格,供电部门检查后,提出电能表不准使用,要求重新检定。
在设备制造合同签订后,项目部根据监造大纲,编制了设备监造周报和月报,安排了专业技术人员驻厂监造,并设置了监督点。设备制造完成后,因运输问题导致设备延期5d运迭施工现场。
施工期间,当地发生地震,造成工期延误20d,项目部应建设单位要求,为防止损失扩大,直接投入抢险费用50万元;外用工因待遇低而怠工,造成工期延误3d;在调试时,因运营单位技术人员误操作,造成冷水机组的冷凝器损坏,回厂修复,造成直接经济损失20万元,工期延误40d。
项目部在给水系统试压后,仍用试压用水(氯离子含量为30ppm)对不锈钢管道进行冲洗;在系统试运行正常后,工程于2015年9月竣工验收。2017年4月给水系统的部分阀门漏水,施工单位以阀门是建设单位指定的产品为由拒绝维修,但被建设单位否定,施工单位派出人员对阀门进行了维修。
【问题】
检定合格的电能表为什么不能使用?
选项
答案
检定合格的电能表不能使用的原因:电能表属于强制检定范畴,必须经省级计量行政主管部门授权的检定机构进行检定,合格后才准使用。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DxJD777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
脑疝确诊后首选的治疗措施是()
根据我国刑法规定,下列说法不正确的是()。
37岁,男,建筑工人,40分钟前作业时空中跌落,腹部受到凸起物撞击,出现进行性意识水平下降,送急诊途中血压60/30mmHg。查体:T35.8℃,P102次/分,BP测不出。患者昏睡态,全身皮肤苍白,四肢末梢冷,腹部拒触,移动性浊音阳性。最适宜的处理原则是
贫血面容见于各种原因所导致的贫血,常见的表现有()。
神经系统可分为中枢部和周围部两部分。()
从气体交换意义来说,评价肺通气功能较好的指标是肺泡通气量。()
下列我国重大科技成果,按时间先后排列正确的是()。①中国发射世界首颗量子科学实验卫星——墨子号②上海建成世界第一条商业化运营的磁悬浮列车示范线并运行成功③“嫦娥一号”探测器从西昌卫星发射中心由“长征三号甲”
2020年,东北三省平均每个省的绿色食品原料标准化基地总面积约是华北五省(区,市)平均每个省(区、市)的多少倍?
2012年12月,某公司对县税务局确定的企业所得税的应纳税所得额、应纳税额及在12月30日前缴清税款的要求极为不满,决定撤离该县,且不缴纳税款。县税务局得知后,责令该公司在12月15日前纳税。当该公司有转移生产设备的明显迹象时,县税务局责成其提供纳税担保。
以下对爆破作业描述不正确的是()。(1)雷雨季节宜采用电雷管起爆法起爆。(2)炸药反应不完全时,不会引起有毒气体含量增加。(3)同一爆破网络应使用同厂、同批、同型号的电雷管。(4)处理盲炮时进行安全警戒
随机试题
资产重组与改制中,不属于土地权属的处置方式的是()
人民检察院提起抗诉的生效判决、裁定需要具备下列法定情形( )。
在增量现金流量预测中,应考虑剔除沉没成本、()、考虑关联效应等因素。
营业税和增值税起征点的适用范围限于个人。()
赵海2008年6月从某技工学校毕业,因工作不好找,考取了会计从业资格证,在某单位担任出纳职务。赵海参加工作以后,感到出纳工作太琐碎,所以在工作上应付差事、敷衍了事,不求上进,不主动学习业务知识,也从未参加会计人员继续教育。2010年年底一次偶然机会,赵海在
我国将国务院所属职能部门分成两类,其中,宏观调控部门主要包括()。
_____是课程目标的进一步具体化,是指导、实施和评价教学的基本依据。
党的十九大报告指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标是()
A、Everyroomhasaheater.B、TheCentralroomhasaheater.C、Aheatchamberheatsairandpassesthewarmairthroughductsand
Accordingtotheadvertisements,theelementwhichaddstherealcolortoacityis______.Inthefollowingsentences,whatis
最新回复
(
0
)