首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图4-1),并得到甲方代表的同意。
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图4-1),并得到甲方代表的同意。
admin
2010-11-22
63
问题
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图4-1),并得到甲方代表的同意。
实际施工过程中发生了如下几项事件:
事件1:在房屋基槽开挖后,发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示,乙方配合地质复查,配合用工为10个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加工程费用4万元,因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天,人工窝工15个工日。
事件2:在发射塔基础施工时,因发射塔坐落位置的设计尺寸不当,甲方代表要求修改设计,拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元,发射塔基础施工延长2天。
事件3:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,房屋主体施工延长2天。
事件4:在敷设电缆时,因乙方购买的电缆质量不合格,甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天,材料损失费1.2万元。
事件5:鉴于该工程工期较紧,乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施,使房屋装修施工缩短3天,该项技术措施费为0.9万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划目符。
问题:
1. 在上述事件中,乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和(或)费用补偿要求?为什么?
选项
答案
乙方对各事件可否提出工期补偿或费用补偿的判定。 事件1:可以提出费用补偿和工期补偿要求。因为地质条件的变化属于有经验的承包商所无法合理预见的,且该工序为关键工序(或位于关键线路上)。 事件2:可提出费用补偿要求,因为:①设计变更属甲方应承担的责任;②该工序为非关键工序,且延误时间未超过该工序的总时差,因此工期补偿为。天。 事件3:不能提出费用和工期补偿要求,因施工机械故障属乙方应承担的责任。 事件4:不能提出费用和工期补偿要求。因乙方应就自己购买的材料不合格造成的后果承担责任。 事件5:不能提出费用和工期补偿要求。因为双方已在合同中约定采用奖励方法解决乙方加速施工的费用补偿,故据此所发生的赶工措施费应由乙方自行承担。 事件1:合计应得到的费用补偿为(300+270+40 000)元=40570元 事件2:增加工程费用=15000元 提前工期奖=1×5000元=5000元 (注:实际合同工期为41天,而实际工期为40天。) 合计:费用补偿为(40570+15000+5000)元=60570元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/E175777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
建设工程实施阶段监理所依据的有关建设工程合同包括()。
属于建设工程行政法规的有()。
()是从建设工程监理的业务性质方面定性的。
下列对建设工程归档文件的要求中,属于质量要求的有()
监理工程师必须具有丰富的实践经验,是指具有()实践经验等。
《建设工程安全生产管理条例》规定:作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受()。
工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理,()。
《建设工程质量管理条例》规定,建设工程承包单位的质量保修书应当明确建设工程的保修()等。
编写监理规划应注意以下要求()。
由监理工程师个人过失引发的合同违约行为,监理工程师应当与工程监理单位承担一定的连带责任,其连带责任的基础是( )。
随机试题
海岸工程建设项目主要包括()以及其他一切改变海岸、海涂自然性状的开发工程建设项目。
建设永久性测量标志需要占用土地的,地下标志占用土地范围为()。
《中华人民共和国环境影保护法》规定,开发利用自然资源,应当(),依法制定有关生态保护和恢复治理方案并予以实施。
工程咨询单位在业务开发时,通过()体现和贯彻公司的经营战略。
水泵安装得好坏,对水泵的运行和寿命有重要影响。水泵安装有整体安装和分体安装两种方式。下列关于水泵安装操作中不正确的是()。
“备案号”栏应填()。“征免”栏应填()。
某企业2014年1月1日开始建造一项固定资产,未取得专门借款而占用两笔一般借款。一般借款包括:2014年1月1日借入三年期借款3000万元,年利率6%;20149月1日发行五年期债券2000万元,票面利率5%,到期一次还本付息,发行价2000万元。如果按照
非境内注册居民企业应当自收到居民身份认定书之日起30日内向主管税务机关申报办理税务登记,需要提供的资料有()。
存疑时有利于被告原则是指在刑事诉讼中遇到事实无法查清或查清事实所需成本过高的情况,依照有利于被告的原则判决。根据上述定义,下列表现符合该原则的是:
我国《刑法》明确规定:“国家工作人员滥用职权,假公济私,对控告人、申诉人、批评人实行报复陷害的,要判有期徒刑或拘役。”这表明:
最新回复
(
0
)