首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公司建设成品燃料油外输项目,与A公司签订了施工总承包合同,机电安装工程由4台5000m3成品汽油罐、两台10000m3消防罐、外输泵和工作压力为4.0MPa的GC2级工艺管道及相应的电气装置、自动化仪表、消防等配套系统组成。 A公司联系了具有相应
某公司建设成品燃料油外输项目,与A公司签订了施工总承包合同,机电安装工程由4台5000m3成品汽油罐、两台10000m3消防罐、外输泵和工作压力为4.0MPa的GC2级工艺管道及相应的电气装置、自动化仪表、消防等配套系统组成。 A公司联系了具有相应
admin
2020-09-21
22
问题
某公司建设成品燃料油外输项目,与A公司签订了施工总承包合同,机电安装工程由4台5000m
3
成品汽油罐、两台10000m
3
消防罐、外输泵和工作压力为4.0MPa的GC2级工艺管道及相应的电气装置、自动化仪表、消防等配套系统组成。
A公司联系了具有相应资质单位,拟与B公司签订建筑工程专业分包合同;与C公司签订工艺管道专业分包合同;与D公司签订无损检测专业分包合同。业主同意B、D两公司专业分包,不同意C公司专业分包。
A公司在进行罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时,采用的安全措施有:罐内照明采用36V安全电源;3台碳弧气刨焊机分别由3个开关控制,并共用一个总漏电保护开关;打开罐体的透光孔、人孔和清扫孔,用自然对流方式通风,但罐内空气对流效果很差,能见度低,作业人员出罐面孔附着黑色粉末严重。经安全检查存在安全隐患。
管道试压前,项目部全面检查了管道系统:试验范围内的管道已按图纸要求完成;焊缝已除锈合格并涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;一块1.6级精度的压力表已校验合格待用;待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题,并出具了整改书,要求作业队限时整改。
由于业主负责的施工图设计滞后,造成C公司工期延误20天,窝工损失达30万元人民币,C公司向A公司提请工期和费用索赔。A公司以征地由业主负责,C公司应向业主索赔为由,拒绝了C公司的索赔申请。
A公司拒绝C公司的索赔是否妥当?说明理由。
选项
答案
A公司拒绝C公司的索赔不妥。理由是:C公司直接和A公司签订的合同,与业主没有合同关系。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EEDw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
建筑电气工程能满足建筑物预期的()和安全要求。
承包方应在索赔事件发生后( )内,向监理工程师发出索赔意向通知。
单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行( ),并向建设单位提交工程验收报告。
蜗轮蜗杆传动正确啮合的条件是蜗杆轴向模数和轴向压力角应分别等于蜗轮的端面模数和( )。
下列自动化仪表工程施工准备中的技术准备包括()等。自动化仪表工程施工的原则有()等。
场景甲机电工程公司于2011年9月5日承建A化工厂的机械设备安装工程。要保证设备安装量和保证工艺生产线达到安全运行,首先要进行机电工程测量,工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量两部分内容。它们之间的相互关系是:控制网测量是工程施工的先导,施工过程控制
场景甲机电工程公司于2011年9月5日承建A化工厂的机械设备安装工程。要保证设备安装量和保证工艺生产线达到安全运行,首先要进行机电工程测量,工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量两部分内容。它们之间的相互关系是:控制网测量是工程施工的先导,施工过程控制
某机械设备安装工程项目,该工程的分包商在施工过程中,由于操作人员未按操作规程操作机械设备,发生了意外伤亡事故,伤亡事故发生后,项目承包商立即启动了“安全生产事故应急救援预案”,总包和分包单位根据预案的组织分工立即开始了工作。伤亡事故按其严重程废可分为哪
某机械设备安装工程项目,该工程的分包商在施工过程中,由于操作人员未按操作规程操作机械设备,发生了意外伤亡事故,伤亡事故发生后,项目承包商立即启动了“安全生产事故应急救援预案”,总包和分包单位根据预案的组织分工立即开始了工作。施工机械设备的安全隐患主要表
应急预案不包括()。
随机试题
股静脉血栓形成时,下述结局不易发生的是
不属于骨骺及干骺端结核的特征性表现的是
关于胎盘中绒毛间隙的描述哪一项是错误的
糖皮质激素类药物可用于治疗( )。
潘某与刘某相约出游,潘某在长江边拾得一块奇石,爱不释手,拟带回家。刘某说,《物权法》规定河流属于国家所有,这一行为可能属于侵占国家财产。关于潘某能否取得奇石的所有权,下列哪一说法是正确的?(2011年卷三9题,单选)
甲、乙、丙、丁四家公司与杨某、张某拟共同出资设立一注册资本为400万元的有限责任公司。除杨某与张某拟以120万元货币出资外,四家公司的下列非货币财产出资中,符合公司法律制度规定的是()。
第一次庭审时,原告律师向法庭所作的______,______了三年来原告在这起家庭暴力案件中遭受虐待的真相。填入横线部分最恰当的一项是()。
市场营销学以中间机构层次的数目确定渠道的()。
相对于数据库系统,文件系统的主要缺陷有数据关联差、数据不一致性和()。
进行数据表设计时,不能建索引的数据类型是
最新回复
(
0
)