以下在施工中由于( )造成的工期延误工期不能顺延。

admin2011-06-16 22

问题以下在施工中由于( )造成的工期延误工期不能顺延。

选项 A、承包人施工机械未能及时运到现场
B、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
C、承包人现场临时设施布置有误导致停水24小时
D、工程师未按合同约定提供所需指令、批准
E、发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行

答案A,C

解析 (四)工期延误。1.可以顺延工期的条件。(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行。因此B、D、E均可顺延工期。以上情况可以顺延的根本原因在于,这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险。反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。因此,A、C造成的工期延误不能顺延。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EG45777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

以下在施工中由于( )造成的工期延误工期不能顺延。

建设工程合同管理

一级监理工程师

下列关于设计变更的说法中，正确的是()。

建设工程的()决定了工程项目建成后不能像一般工业产品那样依靠终检来判断产品的质量，或将产品拆卸、解体来检查其内在质量，或对不合格零部件进行更换。

当质量控制图同时满足()时，可认为生产过程基本处于稳定状态。

不做处理的质量问题，监理工程师应备好必要的书面文件，对()等有关档案资料认真组织签认。

在国际工程项目中，对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所花费用计入()。

图纸会审之前，设计单位在设计文件交付施工时，需按法律规定的义务进行()。

进口一套机械设备，离岸价(FOB价)为60万美元，国际运费为7万美元，国外运输保险费为1．5万美元，关税税率为22％，汇率为1美元＝6．10元人民币。则该套机械设备应缴纳的进口关税为()万元人民币。

针对一个没有先例的新工程或工程内容及其技术经济指标尚未完全确定且工期要求比较紧迫的新项目，一般采用()合同。

建筑安装工程费构成中，地方教育附加属于()。

分部分项工程材料费的构成包括()

简述大客车施工过程应注意以下事项。

建筑物按其重要性和使用要求可分成为()。

下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有()。

一般来说，发生通货膨胀时，靠固定工资生活的人生活水平会()。

天津民间艺术家张明山的一些泥人作品曾在巴拿马万国博览会上荣获金牌奖章。()

从生产和需求角度看，结构调整和经济增长方式的转变重点是()。

在刑事诉讼案件中，一名被告人委托辩护人不得超过两人。()

一自动生产包装机包装食盐，每袋重量服从正态分布N(μ，σ2)，任取9袋测得其平均重量为=99．078，样本方差为s2=1．1432，求μ的置信度为0．95的置信区间．

DrugAbuse1Theterm"drugabuse"mostoftenreferstotheuseofadrugwithsuchfrequencythatitcausesphysicalormental

A、Yellowandwhite.B、Whiteandcream.C、Redandgolden.D、Creamandyellow.B