背景资料某新建矿井设计年生产能力为120万吨，采用立井开拓方式。该矿井主井井深700m，建设单位在招标文件中提供的地质资料预测：在井深300～310m需穿过K含水岩层，预计涌水量35m3／h左右。某施工单位中标该工程，与建设单位签订了固定总价合同。由二级

admin2019-04-11 59

问题背景资料
某新建矿井设计年生产能力为120万吨，采用立井开拓方式。该矿井主井井深700m，建设单位在招标文件中提供的地质资料预测：在井深300～310m需穿过K含水岩层，预计涌水量35m³／h左右。某施工单位中标该工程，与建设单位签订了固定总价合同。由二级矿业工程注册建造师王某担任项目经理。
2013年2月10日，井筒施工至305m，未揭露到K含水岩层，施工单位认为建设单位提供的地质资料有误，继续组织施工。2月14日，当井筒施工至312m时，工作面发生突水事故(后证实揭露到K含水岩层)，涌水量达40m³／h，事故造成3名工人重伤，井筒被淹40m。事故发生后，施工单位按照施工组织设计要求紧急安装排水设施进行排水。经建设单位同意，该段采用了工作面注浆治水措施，安全通过了K含水岩层。经统计：突水事故造成直接经济损失30万元，影响工期10d；工作面注浆发生费用50万元，影响工期25d。施工单位对此向建设单位提出工期和费用索赔。
问题：
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该安全事故属于哪一等级?该突水事故主要责任由谁承担?

选项

答案该事故属于一般事故。施工单位对此突水事故承担主要责任。

解析问题2是关于安全事故分级的问题，可以根据伤亡人数、直接经济损失，并对照相关标准进行判断。
《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，根据安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：
(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业
中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；
(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，
或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，
或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
案例中，工作面发生突水事故，造成3名工人重伤，直接经济损失30万元，应当属于一般事故。该事故是施工单位判断失误，未能认真处理建设单位提供的资料，因此应当承担突水事故的主要责任。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ERGw777K

本试题收录于：矿业工程管理与实务题库二级建造师分类

矿业工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

矿业工程管理与实务

二级建造师

下列方法中，可用于建设工程风险分析与评价的是()。

当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向()人民法院申请强制执行。

根据《建筑法》，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于承包合同履行责任的说法，正确的是()。

【2017年真题】根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，发包人应在收到承包人按约定提交的最终竣工结算资料的()天内，结清竣工结算款项。

【2007年真题】在下列工程项目管理组织机构形式中，容易形成多元领导的是()。

【2004年真题】关于双代号时标网络计划，下述说法中错误的是()。

【2005年真题】在价值工程活动的方案创造阶段，要求专家们根据有关研究对象的问题和要求，在互不商量的情况下提出各种建议和设想的方法是()。

工程造价咨询企业的业务范围包括()。

根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位的质量责任和义务的说法中，正确的是()。

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是()。

生产毒性药品及其制剂的单位应建立完整的生产记录以备查看，需保存()

采用矿渣水泥拌制的大体积混凝土的养护时间不得少于()d。

对于工程造价管理部门而言，施工图预算是监督检查执行定额标准、合理确定工程造价、测算造价指数及()的重要依据。

马柯威茨用来衡量投资者所面临的收益不确定性的指标是(　　)。

社会工作者小凌发现，社区内有些老年人肓目购买保健品，花了很多钱却没什么效果。为回应老年人的健康维护需要，小凌可为老年人提供的服务是()。

下列诗句，与中国和西域的物质文明交流无关的一组是()。

赠与合同是()。

"Youdon’thavetowaitforgovernmenttomove...thereallyfantasticthingaboutFairtradeisthatyoucangoshopping!"Sos

矿业工程管理与实务

二级建造师

下列方法中，可用于建设工程风险分析与评价的是()。

当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向()人民法院申请强制执行。

根据《建筑法》，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于承包合同履行责任的说法，正确的是()。

【2017年真题】根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，发包人应在收到承包人按约定提交的最终竣工结算资料的()天内，结清竣工结算款项。

【2007年真题】在下列工程项目管理组织机构形式中，容易形成多元领导的是()。

【2004年真题】关于双代号时标网络计划，下述说法中错误的是()。

【2005年真题】在价值工程活动的方案创造阶段，要求专家们根据有关研究对象的问题和要求，在互不商量的情况下提出各种建议和设想的方法是()。

工程造价咨询企业的业务范围包括()。

根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位的质量责任和义务的说法中，正确的是()。

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是()。

生产毒性药品及其制剂的单位应建立完整的生产记录以备查看，需保存()

采用矿渣水泥拌制的大体积混凝土的养护时间不得少于()d。

对于工程造价管理部门而言，施工图预算是监督检查执行定额标准、合理确定工程造价、测算造价指数及()的重要依据。

马柯威茨用来衡量投资者所面临的收益不确定性的指标是( )。

社会工作者小凌发现，社区内有些老年人肓目购买保健品，花了很多钱却没什么效果。为回应老年人的健康维护需要，小凌可为老年人提供的服务是()。

下列诗句，与中国和西域的物质文明交流无关的一组是()。

赠与合同是()。

"Youdon’thavetowaitforgovernmenttomove...thereallyfantasticthingaboutFairtradeisthatyoucangoshopping!"Sos

马柯威茨用来衡量投资者所面临的收益不确定性的指标是(　　)。