首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程通过公开招标方式签订了施工承包合同。按合同规定承包人必须严格按照施工图纸和承包合同规定的内容及技术规范施工,由监理工程师负责计量。 1.监理工程师在开工前,向承包人提出如下计量支付程序: (1)对已完成的分项工程向业主申请质量认证
某公路工程通过公开招标方式签订了施工承包合同。按合同规定承包人必须严格按照施工图纸和承包合同规定的内容及技术规范施工,由监理工程师负责计量。 1.监理工程师在开工前,向承包人提出如下计量支付程序: (1)对已完成的分项工程向业主申请质量认证
admin
2022-03-24
33
问题
某公路工程通过公开招标方式签订了施工承包合同。按合同规定承包人必须严格按照施工图纸和承包合同规定的内容及技术规范施工,由监理工程师负责计量。
1.监理工程师在开工前,向承包人提出如下计量支付程序:
(1)对已完成的分项工程向业主申请质量认证。
(2)在合同约定的时间内向监理工程师申请计量。
(3)监理工程师对实际完成的工程量进行计量,并向承包人签发计量证书。
(4)承包人根据质量证书和计量证书向业主提出付款申请。
(5)监理工程师复核承包人提交的付款申请资料,确定支付款额,批准向承包人付款。
2.在基础工程施工中,因以下两种情况引起工期延误:
(1)基坑开挖时,发现地下有大量的文物,使整个工程停工10天。
(2)施工中遇到了5天季节性小雨,耽误了7天工期。
针对以上工期延误,承包人按合同规定及时向监理工程师提出工期索赔申请。
问题:
指出上述计量支付程序是否恰当?若不恰当。请写出正确的计量支付程序。
选项
答案
上述计量支付程序不恰当。 正确的计量支付程序如下: (1)对已完成的分项工程向监理工程师申请质量认证。 (2)取得质量认证后在合同约定的时间内向监理工程师申请计量。 (3)监督承包人按合同规定的计量方法进行计量。 (4)监理工程师按照合同约定对承包人的计量结果进行复核或与承包人联合进行计量。 (5)承包人根据质量证书和工程量报表向监理工程师提交付款申请。 (6)监理工程师审核付款申请资料,确定支付款额,向业主提供付款证明文件。 (7)业主审核有关文件后同意支付,监理工程师向承包人出具付款证书。 (8)业主在合同规定的时间内向承包人付款。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EWq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
承包商对工程负有()安全义务和责任。
合同权利和义务终止也称()。
合同履行的前提和依据是()。
下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是()。
()是对工程项目有关的各类合同从条件的拟定、协商、签署到执行情况的检查和分析等环节进行的科学管理工作,以期通过合同管理实现工程项目“三大控制”的任务要求,维护当事人双方的合法权益。
施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这时发包人可行使()。
如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向()申请撤销裁决。
在( )中,所谓成本即监理咨询单位为了开展工作而需花费的人员与物资费用,而且有一个规定完成该项设备工程的时间进度。而酬金是当事人双方根据技术知识和为了进行管理而以投入力量的水平为基础,协商确定的金额。
( )是业主(以下称为发包人)和承包人为完成商定的设备安装调试工作,明确相互权利、义务关系的合同。
随机试题
婴幼儿,尤其是年龄小者,为什么既容易发生脱水又容易发生水中毒?
下列哪项不是牡蛎的功效
A.柴胡疏肝散B.调营饮C.附子理中汤合五苓散D.一贯煎合猪苓汤E.胃苓汤治疗肝硬化肝肾阴虚证,应首选
在人一机一环境串联系统中,假设环境符合标准要求,机器的可靠度为R机器,人的可靠度为Rx,则系统可靠度为()
税收负担的最终归着点被称为()。
在绩效管理中运用标杆超越法的优点在于()。
绿叶幼儿园家长委员会建议幼儿园把管理费降低5%至10%,这一建议如果实行是有风险的。尽管家长可以因此减少每月的托儿费,但是为应付幼儿园服务质量下降引发的问题而付出的费用可能会更多。以下哪项最可能是上述论证的假设?
表达式“12345“”1234a”&“ABC”的值是_____________。
Itwastoolateto______ofthecontract.
Whendidthemancallthewomanlasttime?
最新回复
(
0
)