某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如图8-2所示。由于该工程施工工艺的要求，计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划作调整。工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I

admin2010-03-16 28

问题某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如图8-2所示。

由于该工程施工工艺的要求，计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工0.5个月，如果业主要求按合同工期完工，施工单位可向业主索赔赶工费多少?为什么?(已知工作I赶工费每月12.5万元)

选项

答案业主不应支付赶工费。因为不需要赶工，也能按合同工期完工(或因不影响总工期，或拖延时间在总时差范围内)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EZv5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

在我国的建设工程合同法律体系中，能够有效地实现建筑市场公开、公平、公正竞争的法律是()。

能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是()。

关于合同变更下列说法错误的是()。

建筑工程合同如果无效，一般应采取()处理。

()是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。

培育和发展设备工程市场经济，是—项综合的系统工程。其中()是一项子工程。

设备工程市场中介组织参与经济活动时，都是以()的形式产生一定的法律关系。

南京甲单位与北京乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。该合同成立的时间应为()。

超越代理权使用乙公司的合同专用章，在乙不知情的情况下以乙的名义与丙订立合同，以上情况丙并不知情，则此合同的效力为()。

整个企业会计制度设计工作的主体是______。

中国特色社会主义事业的总体布局应该是社会主义()

屡孕屡堕，头晕眼花，神倦乏力，心悸气短，中医辨证为屡孕屡堕，头晕耳鸣，腰膝酸软，夜尿频多，中医辨证为

下列有关调整现金流量法的表述正确的是()。

在广告文案创作中，应优先考虑使用()。

用“综合业务数字网”(又称“一线通”)接入因特网的优点是上网通话两不误，它的英文缩写是()。

wasopenedtothepublicasearlyas1978?isofhigherartisticqualitythanmostimperialtombs?

______,glassescancorrectmostsightdefectsinhealthyeyes.

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

在我国的建设工程合同法律体系中，能够有效地实现建筑市场公开、公平、公正竞争的法律是()。

能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是()。

关于合同变更下列说法错误的是()。

建筑工程合同如果无效，一般应采取()处理。

()是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。

培育和发展设备工程市场经济，是—项综合的系统工程。其中()是一项子工程。

设备工程市场中介组织参与经济活动时，都是以()的形式产生一定的法律关系。

南京甲单位与北京乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。该合同成立的时间应为()。

超越代理权使用乙公司的合同专用章，在乙不知情的情况下以乙的名义与丙订立合同，以上情况丙并不知情，则此合同的效力为()。

整个企业会计制度设计工作的主体是______。

中国特色社会主义事业的总体布局应该是社会主义()

屡孕屡堕，头晕眼花，神倦乏力，心悸气短，中医辨证为屡孕屡堕，头晕耳鸣，腰膝酸软，夜尿频多，中医辨证为

下列有关调整现金流量法的表述正确的是()。

在广告文案创作中，应优先考虑使用()。

用“综合业务数字网”(又称“一线通”)接入因特网的优点是上网通话两不误，它的英文缩写是()。

______wasopenedtothepublicasearlyas1978?______isofhigherartisticqualitythanmostimperialtombs?

______,glassescancorrectmostsightdefectsinhealthyeyes.

wasopenedtothepublicasearlyas1978?isofhigherartisticqualitythanmostimperialtombs?