首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同中规定,除空间钢桁架屋盖可分包给专业工程公司外,其他部分不得分包(除非业主同意)。本项目合同工期为22个月。 在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进
某工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同中规定,除空间钢桁架屋盖可分包给专业工程公司外,其他部分不得分包(除非业主同意)。本项目合同工期为22个月。 在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进
admin
2010-03-16
26
问题
某工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同中规定,除空间钢桁架屋盖可分包给专业工程公司外,其他部分不得分包(除非业主同意)。本项目合同工期为22个月。
在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划(图 2-1)和一份工程报告。
图2-1 施工总进度计划图
工程报告的主要内容如下。
1.鉴于本项目需要安装专业的进口设备,需要将设备安装工程分包给专业安装公司;
2.本项目两侧临街,且为繁华交通要道,故需在施工之前搭设遮盖式防护棚,以保证过往行人安全。此项费用未包含在投标报价中,业主应另行支付。
总监理工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按总监理工程师确认的进度计划施工0.5个月后,因业主要求需要修改设计,致使工作K(混凝土工程)停工待图2.5个月。设计变更后,施工单位及时通过总监理工程师向业主提出索赔申请,详见表2-3。
在施工过程中,部分施工机械由于运输原因未能按时进场,致使工作H的实际进度在第 12月底时拖后1个月。
在工作F进行过程中,发生质量事故,总监理工程师下令停工,组织召开现场会议,分析事故原因。该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。总监理工程师责成施工单位返工,工作F的实际进度在第12月底时拖后1个月。
问题
1.为了确保本项目工期目标的实现,施工进度计划中哪些工作应作为重点控制对象?为什么?
2.总监理工程师应如何处理施工单位工程报告中的各项要求?
3.施工单位在索赔申请表中所列的内容和数量,经监理工程师审查后均属真实,但费用计算有不妥之处,请说明费用计算不妥的项目及理由。
4.监理工程师在处理质量事故时所需的资料有哪些?
5.请在原进度计划中用前锋线表示出第12个月底时工作K、H和F的实际进展情况,并分析进度偏差对工程总工期的影响。
6.如果施工单位提出工期顺延2.5个月的要求,总监理工程师应批准工程延期多少?为什么?
选项
答案
1.工作A、D、E、H、L、M、F、I应作为重点控制对象。因为它们是关键工作(总时差为零)。 判断关键线路方法,是从时标网络计划的终点节点起逆箭头方向到网络计划起点节点的通路上,没有波形线的线路就是关键线路。从该时标网络计划上可以看出有两条关键线路,关键线路上的工作即为关键工作。 2.工程报告内容中的第1条分包问题,监理工程师报业主批准。如果业主同意分包,监理工程师需要审查分包商资质。如果业主不同意分包,则不得分包。 工程报告中第2条内容,此项费用不应由业主支付。 3.施工单位的索赔申请表中的第2、3项费用计算不妥。因为设备闲置不能按台班费计算(或应按折旧费、租赁费或闲置补偿计算),人工窝工不能按工日费计算(或应按窝工补偿费计算)。 4.处理质量事故时需要如下资料。 (1) 与工程质量事故有关的施工图。 (2) 与工程施工有关的资料、记录。 (3) 事故调查分析报告。 5.前锋线,如图2-3所示。 [*] 图2-3 双代号时标网络图 从图2-3看出: (1) 工作K拖后2.5个月,其总时差为2个月,故将影响工期0.5个月; (2) 工作H拖后1个月,其总时差为零,故将使工期延长1个月; (3) 工作F拖后1个月,其总时差为零,故将使工期延长1个月。 综上所述,由于工作K、H和F的拖后,工期将延长1个月。 6.监理工程师应批准工程延期0.5个月。因为工作H、F的拖后均属施工单位自身的原因造成的,只有工作K的拖后可以考虑给予工程延期。 由于工作K原有总时差为2个月,2.5-2=0.5月,故监理工程师应批准工程延期0.5个月。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Eav5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
合同当事人履行合同时,应遵循以下原则:()。
有下列情形之一的合同无效:()。
(),是指由一定机关或组织事先拟定的对当事人订立相关合同起示范作用的合同文本。
合同法的基本原则中,()原则是民事活动的最重要的基本原则。
(),是指保证人承担保证责任的起止时间。
代理,是指代理人以被代理人的名义在代理权限内,向第三人作出意思表示,所产生的权利和义务直接由()享有和承担的法律行为。
参加合同法律关系,依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是()。
由于当事人疏忽,合同的部分履行费用负担约定不明确,事后又未能达到补充协议,则该部分费用应由()。
()是对工程项目有关的各类合同从条件的拟定、协商、签署到执行情况的检查和分析等环节进行的科学管理工作,以期通过合同管理实现工程项目“三大控制”的任务要求;维护当事人双方的合法权益。
随机试题
下列关于软盘的描述正确的有()。
浦肯野细胞动作电位与心室肌细胞动作电位相比,最大不同之处是
下列哪些选项属于法院应当终止审理的情形?
出口危险货物的生产企业,应向检验检疫机构申请危险货物包装容器性能鉴定。 ( )
你是怎样理解范例教学法的?
如果进入公安干警这一新的队伍。你的现阶段目标和今后一个时期的目标是什么?
结合材料回答问题:材料1认识。蚂蚁具有和我们不同的眼睛,它们能看见化学(?)光线,但是,在认识我们所看不见的这种光线方面,我们的成就比蚂蚁大得多。我们能够证明蚂蚁看见我们所看不见的东西,而且这种证明只是以我们的眼睛所造成的知觉为基础,这
设数列{xn}满足xn+1=,0≤x1<3,n=1,2,….证明xn存在,并求此极限.
单向链表的每一个节点都有一个指向它的后续节点的指针link,现有节点P和q,要将q插入节点p的后面,正确的操作应该是
A、Veryfunny.B、AlittleUnrealisticC、AlittlesimplisticD、Tootedious.C①选项都是表态度的形容词,问题应与此相关。②女士对男士的建议提出质疑,说可能对观众来说有些简单(alit
最新回复
(
0
)